무료서식 양식 다운로드 프리폼

아파트 분양계약서 ㎡( . )평형 재산의 표시 :(주 소 ) 아파트 동 호 구 분 면 적 ㎡ 평 건 물 전 용 면 적

토지건물분양계약서 매도인 를 갑으로 하고, 매수인 을 을로 하고, 을의 연대보증인 를 병으로 하여 당사자간 토지건물 분양에 대해 다음과 같이 계약을 체결하였다. 제○조[목적] 갑은 을에 대해 아래 표시의 토지건물을 매도할 것을 서약하고, 을은 이것을 매수 한다. 제○조[분양대금] ① 을이 갑에게 지급해야 할 대금은 총액 금 원으로 하고, 다음과 같이 갑 에게 지참 혹은 송금하여 지급한다. ○. 본 계약 체결시 계약금 만원을 ○. 잔금 만원을 ○회 분할하여 년 월 일부터 년 월 일까지 매월 말일까지 금 원씩을 지급하고 ○. 금리는 하 ...루 이자의 비율로 매년 초에 그 ○년분을 계산, 이것을 ○○등분하여 위 번호의 분할대금과 동시에 지급하는 것으로 한다. ② 을은 갑에 대해 위 ①항의 제○호 및 제○호의 분할금 및 금리의 각 月分의 합계액을 액면으로 하고, 그 지급기를 만기로 하는 약속어음을 발행, 아래 토지건물의 인도 및 소 유권이전등기와 동시에 갑에게 교부한다. 제○조[소유권의 이전] ① 을은 갑에 대해 아래 표시의 토지건물의 소유권이전등기를 받음과 동 시에 부동산매매의 가등기를 하도록 한다. ② 위 ①항의 가등기 및 을에 대한 소유권이전등기에 따른 등록세 및 등기에 관한 제 비 용은 을의 부담으로 한다. 제○조[소유권이전의 기간] ① 갑은 을에 대해 년 월 일까지 제○조 제○항 제○호의 약속어음의 교부와 교환으로 아래 표시의 토지건물의 소유권이전등기 및 이 토지건물의 인도를 하도록 한다. ② 위 ①항의 소유권이전등기시 아래 표시의 토지건물의 소유권은 을에게 이전한다. 제○조[하자담보책임] ① 갑이 위 조항에 의거 을에게 토지건물을 인도할 때까지의 기간동안에 갑 또는 을의 책임이 아닌 사유로 상기 건물이 멸실 또는 심하게 훼손되었을 경우의 손실 은 갑의 부담으로 하고, 본 계약은 당연 해제된 것으로 하며, 갑은 을에 대해 제○조 제○ 항 제○호의 계약금을 반환한다. ② 위 ①항의 훼손의 정도가 경미할 경우는 갑이 비용을 부담하여 수선하도록 한다. ③ 앞 ②항 이외...

분 양 계 약 서 (물건의 표시) ○○○○; 소재지 : ○○○○; 층 호 (단위 : ㎡) 구 분 공 급 면 적 비 고 평 형 전 용 공 용 공부상면적 상기물건을 매매함에 있어 매도인을 “갑”이라 칭하고 매수인을 “을”이라 칭하여 아래와 같이 계약을 체결한다. 제○조 【분양가격 및 납부기한】 ○. 분양대금 (부가가치세 포함) 총공급 금액 일금 원정(￦ 원) 계 약 금 (○○%) 중도금( 년 월 일) 잔 금 (입주지정일) 제○조 【납부장소】 중도금 및 잔금은 “갑”의 분양사무소 또는 “갑” ...이 지정하는 장소에 납부하여야 한다. 제○조 【입주 지정일 통보 및 입주 절차】 ○. “갑”이 “을”에게 입주 지정일 통보는 서면으로 하며 본 계약서상 “을”의 주소지로 한다. 단, ○항의 경우는 “을”의 주소지로 한다. ○. “을”은 주소 및 계약사항의 변동이 있을때에는 이를 지체없이 “갑”에게 서면으로 통 보하여야 한다. 단, 우편의 경우 등기우편으로 한다. ○. “갑”의 입주 지정일 통보는 ○항의 방법에 따라 “을”에게 등기우편으로 발송함으로써 이행한 것으로 본다. 단, “을”일 ○항을 태만히 하여 발생하는 불이익에 대하여는 “갑” 에게 이의를 제기하지 못하며 이로 인하여 “갑”에게 손해가 발생할시에는 손해에 대 해 “을”이 보상하여야 한다. ○. “을”은 “갑”이 지정한 입주지정일 또는 입주기간을 경과하여 입주하였을 경우 입주 지정일 또는 입주기간이 경과한 날로부터 기본관리비 및 냉난방비등 사용료와 관리 에 소요되는 제반 비용을 부담하여야 한다. 제○조 【연체료 및 할인료】 ○. “을”이 중도금 및 잔금을 약정기간내에 납부하지 못하였을 때에는 그 연체 일수에 대하여 연 ○○%의 연체요율을 적용하여 계산한 연체료를 가산 납부한다. ○. “을”이 중도금 또는 잔금 미납으로 연체가 발생할 경우 제○항의 연체료를 납부하고 중도금 또는 잔금을 납부하여야 한다. ○. “을”이 중도금이나 잔금을 납기일전에 납입할 수 있다. 이 경우 “갑”...

건 물 분 양 계 약 서 매도인 를 갑으로 하고, 매수인 을 을로 하여 갑과 을 간에 갑이 건설하여 을에게 매도할 건물에 대해 다음과 같이 매매계약을 체결하였다. 제○조[목적] 갑은 을에게 아래 표시의 건물을 별지 사양서대로 건설하여 대금 만원에 매 도할 것을 서약하고, 을은 이것을 매수한다. 제○조[매매대금] 대금액은 총액 금 만원으로 하고, 을은 갑에게 다음과 같이 지급한다. ○. 계약금으로 본 계약 성립시 금 만원(총액의 ○할) ○. 착공시 금 만원 ○. 건물 완성 후 인도시 잔액 전부 만원 제○조[이행의무] 갑은 을에게 다음 ...과 같이 이행한다. ○. 계약금 수령 후 ○○일 이내에 건축에 착공한다. ○. 년 월 일까지 기초공사를 완성할 것. ○. 년 월 일까지 건물을 완성하고, 부지의 임차권을 을에게 이전하며, 을 명의 로 보존등기 절차를 완료, 인도하는 것으로 한다. 이때 을에게 소유권이 이전되는 것 으로 한다. 제○조[위험부담] 갑 또는 을의 책임이 아닌 불가항력으로 인도 전의 건물이 멸실 혹은 훼손되었 을 때는 그 손해는 갑의 부담으로 하고, 갑은 다시 건축 혹은 보수하여 계약대로 이행하 도록 한다. 단, 이행의 시기에 대해서는 갑과 을이 협의하여 결정한다. 제○조[계약불이행과 손해배상] ① 갑 또는 을 중 어느 쪽이 본 계약을 불이행했을 때는 상대방 은 최고를 하지 않고 본 계약을 해제할 수 있다. ② 위 항목의 경우, 불이행 당사자는 상대방에게 매매대금 ○할에 상당하는 손해배상금을 지급해야 한다. 제○조[보험가입] ① 갑은 건축중인 건물에 대해 갑의 명의로 대금 총액을 보증하는 화재보험을 가입하도록 한다. ② 위 항목의 보험료는 갑이 납입하고, 건물 인도시에 을이 갑에게 반환 지급하도록 한 다. 제○조[비용부담] 건물의 등기, 을 명의의 보존등기 비용은 을의 부담으로 하고, 최종 대금지급 시 청산한다. 제○조[하자담보책임] ① 아래 표시의 건물에 대해 갑은 을에게 인도 후 약 ○년간 보증을 하고, 자연히 발생한 고장, 하자에 대해서는 무료로 보수한...

오피스텔 분양 계약서 오피스텔 분양 계약서 ○. 매매 물건의 표시 소 재 지 동 호 평 형 옵션 % 전용면적 ㎡ ( 대지권: ㎡ ) ○. 총매매금액(분양금액+권리금) ( 권리금액 : ￦ ) 총매매금액 一金 원整 ( ￦ ) ○. 분양금액과 중도금등 납부내역 분양금액 一金 원整 ( ￦ ) 현재까지 납부금액 一金 원整 ( ￦ ) 앞으로 납부할 금액 一金 원整 ( ￦ ) ○. 주택분양권 매매(양도)금액 정산지불금 一金 원整 ( ￦ ) 융 자 금 一金 원整 계 약 금 一金 원整은 계약 시 지불하고 중 도 금 一金 원整은 ○○ 년 월 일에 지 ...불하며, 잔 금 一金 원整은 ○○ 년 월 일에 지불한다. ※ 계약내용 제○조 [분양대금 납부] 위 표시 물건의 분양금액을 매수인은 매도인에게 납부하여야 한다. 제○조 [계약의 해제] 매수인이 매도인에게 분양대금 납부기한을 ○개월 이상 납부하지 않을 경우 본 계약은 해제할 수 있다. 제○조 [위약금] 분양계약이 체결된 후 해약이 있는 경우 매도인은 어떠한 경우에도 계약금을 반환하지아니하며 계약금은 위약금으로 매도인에게 귀속시킨다. 본 계약을 증명하기 위하여 계약당사자가 이의 없음을 확인하고 각자 서명 또는 날인 후 본 계약서 ○통을 작성하여 매도인과 매수인이 각 ○통씩 보관한다. ○○ 년 월 일 매 도 인 주 소 주민등록번호 전화○ 전화○ 성명 印 대리인 주 소 주민등록번호 대리인 성명 印 매 수 인 주 소 주민등록번호 전화○ 전화○ 성명 印 대리인 주 소 주민등록번호 대리인 성명 印 중개업자 사무소소재지 등 록 번 호 사무소 명칭 전화번호 대리인 성명 印

토지분양계약서 토지분양계약서 아래 표시토지를 분양함에 있어 분양자 (주)OOOO OO사업본부장 OOO(이하 “갑”이라 한다)과 피분양자(이하 피분양자 전체가 일체를 이루어 단일체로 행위하는 경우에는“을”이라 하고 피분양자 각자가 행위하는 경우에는 “각을”이라 한다)는 다음 각 조항과 같이 분양계약을 체결하고 이를 증명하기 위하여 계약서 ○통을 작성하여 “갑”과 “을”이 기명 날인한 후 각 ○통씩 보관한다. ○. 계약당사자 “갑” (주)OOOO OO사업본부장 O O O (인) “을” 주 소 : OO시 OO구 OO동 OO번지 성 명 : ... O O O 외 O명 (명단별첨) 단체등록번호 : "위 대리인" 주 소 : OO시 OO구 OO동 OO번지 성 명 : O O O (인) 주민등록번호 : ○. 표시토지 소재지 OO시 OO구 OO동 OO번지 대지면적 ( 평) ㎡( 평) 용도 : 준 주거용지 *차후 공급대지에 대한 면적 및 경계표시등 변경 시 수정계약 체결 ○. 계약체결일 : ○○OO년 O월 O일 제○조 분양가격 ① “갑”은 표시토지를 다음표의 가격으로 “을”에게 분양하며, “을”은 분양가격을 다음표의 납부방법에 따라 “갑”에게 납부하여야 한다. 분양가격 계약금 (○○%) 중도금 (○○%) 잔금 (○○%) 원 원 원 원 납부기한 계약체결 시 ○○OO년 O월 O일 ○○OO년 O월 O일 ② “을”이 중도금 및 잔금을 납부기한 ○○일전에 선납하는 경우에는 “갑”은 선납한 금액에 대하여 한국주택은행 ○년 만기 정기예금의 이자율을 적용하여 산정한 금액을 할인한다. ③ “을”은 중도금 및 잔금을 백만원 단위로 분할하여 납부할 수 있다. 제○조 연체료 납부 “을”이 중도금 및 잔금을 당해 납부기한까지 납부하지 아니하는 경우에는 “갑”은 체납한 금액에 대하여 한국주택은행의 일반자금대출 연체이율을 적용하여 산정한 연체료를 가산하여 납부하게 할 수 있다. 이 경우 적용 연체이율의 변경이 있는 때에는 그 변경일을 기준으로 변경된 연체이율에 의하여 각각 일할 계산한다. 제○...

점포분양계약서 점포분양계약서 OOO(이하 “갑”이라 한다)과 주식회사OOOO(이하 “을”이라 한다)는 점포분양에 관하여 아래와 같이 계약(이하 “본 계약”이라 한다)을 체결한다. 제 ○ 조 [목적] 본 계약은 분양사업자인 을과 수분양자인 갑 사이에서 점포의 분양에 관한 제반사항을 규정함을 그 목적으로 한다. 제 ○ 조 [분양점포의 표시] 본 계약에서 을이 갑에게 분양할 점포(이하 “본 계약의 점포”라 한다)는 다음과 같다. ① 층 호 : O층 O호 (점포의 위치는 별첨 “도면”과 같다) ② 소재지: OO시 OO구 OO동 OO번지 ③ ... 건 물 : 전용면적 ㎡ ( 평) 공용면적 ㎡ ( 평) 분양면적 ㎡ ( 평) ④ 대 지 : 공유지분 ㎡ ( 평) 제 ○ 조 [점포의 분양] ① 을은 갑에게 본 계약의 점포를 분양하여 ○○OO년 O월 O일까지 입점시켜야 한다. ② 을이 천재지변, 을의 귀책사유에 의하지 아니한 행정명령 등 부득이한 사유로 제○항의 입점지정일(이하 “입점지정일”이라 한다)을 지키지 못하는 경우 갑과 을은 협의하여 입점지정일을 다시 정하여야 한다. 제 ○ 조 [분양대금] ① 본 계약의 점포의 분양대금은 금 (￦ )원(부가세 포함)으로 한다. ② 갑은 제○항의 분양대금을 다음 각 호와 같이 계약금 등으로 분할하여 납부장소에서 납부하여야 한다. ○. 납부금액 및 일시 : 계 약 금 (￦ )원 : 본 계약체결일 ○회 중도금 ( )원: ○○OO년 O월 O일 ○회 중도금 ( )원: ○○OO년 O월 O일 잔금 ( )원: ○○OO년 O월 O일: 입점지정일 ○. 납부장소 : OO은행 OO지점 제 ○ 조 [할인료, 연체료, 지체상금] ① 갑이 중도금과 잔금을 약정일 이전에 납부하는 경우 을은 선납액에 대하여 연 O%의 할인율을 적용하여 선납일수에 따라 산정된 금액을 할인한다. 다만, 잔금에 대하여는 당초 입점지정일을 기준으로 할인한다. ② 중도금 및 잔금의 납부를 지연한 경우 갑은 을에게 그 지연일수에 연 O%의 연체이자율을 적용한 연체료를 납부하여야 한다. ③ 을이 갑으...

아파트분양계약서 아파트분양계약서 ㎡( . )평형 재산의 표시 :(주 소 ) 아파트 동 호 구 분 면 적 ㎡ 평 건 물 전 용 면 적 주 거 공 용 면 적 세대별 기타공용면적 (지하층+지하주차장) 계 약 면 적 대 지 공 유 지 ...분 ※부대시설(공용) : 이 아파트에 따른 전기. 도로. 상수도시설 및 기타 부대시설 위 표시 재산을 공급함에 있어 매도인을 ‘갑’이라 칭하고 매수인을 ‘을’이라 칭하며 다음과 같이 공급계약을 체결한다. 제○조 [분양대금 납부방법 및 수납처] (○) 분양대금 (단위:원) 구 분 금 액 비 고 기 본 형 % 옵션형 층 별 ○층,최상층 기준층 ○층,최상층 기준층 분 양 대 금 대 지 가 건 물 가 계약자선택날인 (○) ‘을’은 아래와 같이 해당금액을 납기일내 ‘갑’에게 납부한다. (단위:천원) 구 분 총분양금 액 계약금 (계약시) 중 도 금 잔 금 입주지정일 ○차 ( . . ) ○차 ( . . ) ○차 ( . . ) ○차 ( . . ) ○차 ( . . )...

건물분양계약서 건물분양계약서 매도인 OO부동산주식회사를 갑으로 하고, 매수인 OOO을 을로 하여 갑과 을간에 갑이 건설하여 을에게 매도할 건물에 대해 다음과 같이 매매계약을 체결한다. 제○조[목적] 갑은 을에게 아래 표시의 건물을 별지 사양서대로 건설하여 대금 OOO만원에 매도할 것을 서약하고, 을은 이것을 매수한다. 제○조[매매대금] 대금액은 총액 금 OOO만원으로 하고, 을은 갑에게 다음과 같이 지급한다. ○. 계약금으로 본 계약 성립시 일금 OOO만원(총액의 ○할) ○. 착공시 OOO만원 ○. 건물 완성 후 인도시 잔액 전부 ...OOO만원 제○조[이행의무] 갑은 을에게 다음과 같이 이행한다. ○. 계약금 수령 후 ○○일 이내에 건축에 착공한다. ○. ○○OO년 O월 O일까지 기초공사를 완성할 것 ○. ○○OO년 O월 O일까지 건물을 완성하고, 부지의 임차권을 을에게 이전하며, 을 명의로 보존등 기 절차를 완료, 인도하는 것으로 한다. 이때 을에게 소유권이 이전되는 것으로 한다. 제○조[위험부담] 갑 또는 을의 책임이 아닌 불가항력으로 인도 전의 건물이 멸실 혹은 훼손되었을 때는 그 손해는 갑의 부담으로 하고, 갑은 다시 건축 혹은 보수하여 계약대로 이행하도록 한다. 단, 이행의 시기에 대해서는 갑과 을이 협의하여 결정한다. 제○조[계약불이행과 손해배상] ① 갑 또는 을 중 어느 쪽이 본 계약을 불이행했을 때는 상대방은 최고 를 하지 않고 본 계약을 해제할 수 있다. ② 위 항목의 경우, 불이행 당사자는 상대방에게 매매대금 ○할에 상당하 는 손해배상금을 지급해야 한다. 제○조[보험가입] ① 갑은 건축중인 건물에 대해 갑의 명의로 대금 총액을 보증하는 화재보험을 가입하 도록 한다. ② 위 항목의 보험료는 갑이 납입하고, 건물 인도 시에 을이 갑에게 반환 지급하도록 한다. 제○조[비용부담] 건물의 등기, 을 명의의 보존등기 비용은 을의 부담으로 하고 최종 대금지급시 청산한다. 제○조[하자담보책임] ① 아래 표시의 건물에 대해 갑은 을에게 인도 후 약 ○년간 보증을...

상가분양계약서 상가 분양계약서 ■ 재산의 표시 층 호 소재지 : OO시 OO 구 OO 동 OO 번지 건 물 : 분양면적 ㎡ ( 평) 전용면적 ㎡ ■ 준공예정일 : ○○OO년 O월 (공정에 따라 다소 변경될 경우 추후 개별 통지키로 함) 위 표시 재산을 분양함에 있어 매도인을 "갑"이라 칭하고 매수인을 "을"이라 칭하여 다음과 같이 분양계약을 체결한다. 제 ○ 조(분양금액) (○) 위 표시 물건의 분양금액은 일금 (￦ )원정(부가세 포함)으로 하고 "을"은 아래의 납부방법에 의하여 ... "갑"이 지정하는 장소에 납부하여야 한다. (건물분○○%, 토지분○○%) (○)납부일시 및 금액 구분 계약금 ○차 중도금 ○차 중도금 ○차 중도금 잔금 납입일 ○○OO. O. O. ○○OO. O. O. ○○OO. O. O. ○○OO. O. O. 입점지정일 납입금액 (○) 당초의 준공예정일이 변경될 경우에는 확정된 입점지정일을 추후 개별통보하기로 한다. (○) 납부장소 : OO은행, 계좌번호 : OOO OOO OOOOO, 예금주 : O O O 제 ○ 조 (할인료, 연체료 및 지체상금) (○) "갑"은 "을"이 중도금과 잔금을 약정일 이전에 납부하는 경우에는 선납액에 대하여 년 ○○%의 할인율을 적용하여 선납일수에 따라 산정된 금액을 할인한다. 다만,잔금에 대하여는 입점지정 최초일을 기준으로 하여 할인한다. (○) "을"은 중도금 및 잔금의 납부를 지연하였을 때에는 그 지연일수에 ○○%의 연체요율을 적용한 연체료를 납부하여야 한다. 다만, 연체요율은 시중은행 일반자금대출의 연체요율 범위를 초과할 수 없다. (○) "갑"이 "을"로부터 받은 분양대금의 변제 충당의 순서는 “을”이 부담할 연체료, 선중도금, 잔금의 순으로 한다. (○) “갑”은 본 계약서 전문에서 정한 준공예정일을 지연하였을 경우 기 납부한 대금에 대하여 제○항에서 ...

애견분양계약서 애견분양 계약서 본 계약서는 애견분양인과 입양인 사이의 계약을 명시하며, 분양인은 애견분양 이후 아래와 같은 문제 발생시 피해보상 규정에 따라 보상할 의무가 있습니다. 분양인 성 명 입양인 성명 주민등록번호 주민등록번호 연 락 처 연 락 처 서 명 서 명 * 애견피해보상규정 * 업 종 피해유형 보상기준 애완견 판매업 ① 판매 후 ○일 이내 질병 발생 또는 ○일 이내 폐사 동종의 애완견으로 교환 또는 구입가 환급 (단, 소비자의 중대한 관리 잘못에 의한 경우는 제외) 판매후○○일 이내 폐사 ②사인이 불부명한 경우 소비자 ...가 구입가의 ○○%를 부담하여 동종의 애완견교환 (단, 판매자가 질병 발생시 즉시 통보해 줄 것을 요청하였으나, 소비자가 이를 태만히 한 경우는 제외) ③ 명백한 소비자 또는 판매자의 귀책사유로 인한 경우 소비자의 귀책사유인 경우에는 보상 제외, 판매자의 귀책사유인 경우에는 동종의 애완견으로 교환 ④ 판매 후 ○○일 이내 질병 발생 판매업소 책임하에 회복시켜 소비자에게 인도 (다만, 판매업소 관리중 판매일로부터 ○일 이내 폐사시에는 동종의 애완견으로 교환 또는 구입가 환급하고, ○일 이후에 폐사하는 경우에는 그 원인에 따라 ③의 보상기준에 준하여 보상 비고 동종의 애완견이 없어 교환

상가(공동주택 복리시설)분양계약서 표준약관 상가(공동주택 복리시설)분양계약서 표준약관 OOO상 가 (공동주택 복리시설) 표 준 분 양 계 약 서 □ 재산의 표시 : O층 O호 소 재 지 : OO시 OO구 OO동 OO번지 건 물 : 전용면적 ㎡( 평) : 공용면적 ㎡( 평) : 분양면적 ㎡( 평) 대 지 : 공유지분 ㎡( 평) □ 입점예정일 : ○○OO년 O월 위 표시 재산을 분양함에 있어 매도인을 “甲”이라 칭하고 매수인을 “乙”이라 칭하여 다음과 같이 분양계약을 체결한다. 제○조 (분양금액) 위 표시 물건의 분양금액은 금 (￦ ) ...원정(부가세포함)으로 하고, “乙”은 아래의 납부방법에 의하여 “甲”이 지정하는 장소에 납부하여야 한다. ① 납부일시 및 금액 : ㅇ 계 약 금 : ○○OO년 O월 O일 원 ㅇ ○회 중도금 : ○○OO년 O월 O일 원 ㅇ ○회 중도금 : ○○OO년 O월 O일 원 ○○○○; ○○○○; ○○○○; ㅇ 잔금(입점 지정일) : ○○OO년 O월 O일 원 (당초의 입점 예정일이 변경될 경우에는 확정된 입점 지정일을 추후 개별통보하기로 함) ② 납 부 장 소 : 제○조 (할인료, 연체료 및 지체상금) ① “甲”은 “乙”이 중도금과 잔금을 약정일 이전에 부하는 경우에는 선납액에 대하여 년 ( )%의 할인율을 적용하여 선납일수에 따라 산정된 금액을 할인한다. 다만, 잔금에 대하여는 입점지정 최초일을 기준으로 하여 할인한다. ② “乙”은 중도금 및 잔금의 납부를 지연하였을 때에는 그 지연일수에 ( )%의 연체요율을 적용한 연체료를 납부하여야 한다. 다만, 연체요율은 시중은행 일반자금대출의 연체요율 범위를 초과할 수 없다. ③ “甲”이 “乙”로부터 받은 분양대금의 변제충당

상가(공동주택 복리시설) 표준분양계약서 상가(공동주택 복리시설) 표준분양계약서 □ 재산의 표시 층 호 : 소재지 : 건 물 : 전용면적 ㎡ ( 평) 공용면적 ㎡ ( 평) 분양면적 ㎡ ( 평) 대 지 : 공유지분 ㎡ ( 평) □ 입점예정일 : ○○OO년 O월 위 표시 재산을 분양함에 있어 매도인을 "甲"이라 칭하고 매수인을 "乙"이라 칭하여 다음과 같이 분양계약을 체결한다. 제○조 (분양금액) 위 표시 물건의 분양금액은 금 (￦ )원정(부가세 포함)으로 하고, "乙" ...은 아래의 납부방법에 의하여 "甲"이 지정하는 장소에 납부하여야 한다. ① 납부일시 및 금액 : 계 약 금 : ○○OO년 O월 O일 원 ○회 중도금 : ○○OO년 O월 O일 원 ○회 중도금 : ○○OO년 O월 O일 원 ○○○○; ○○○○; ○○○○; 잔금(입점지정일) : ○○OO년 O월 O일 원 (당초의 입점예정일이 변경될 경우에는 확정된 입점지정일을 추후 개별통보하기로 함) ② 납 부 장 소 : 제○조 (할인료, 연체료 및 지체상금) ① "甲"은 "乙"이 중도금과 잔금을 약정일 이전에 부하는 경우에는 선납액에 대하여 년 OO%의 할인율을 적용하여 선납일수에 따라 산정된 금액을 할인한다. 다만, 잔금에 대하여는 입점지정 최초일을 기준으로 하여 할인한다. ② "乙"은 중도금 및 잔금의 납부를 지연하였을 때에는 그 지연일수에 OO%의 연체요율을 적용한 연체료를 납부하여야 한다. 다만, 연체요율은 시중은행 일반자금 대출의 연체요율 범위를 초과할 수 없다. ③ "甲"이 &qu

가처분신청서(부동산분양계약명의변경금지) [서식예 ○○]부동산분양계약명의변경금지가처분신청서 부동산분양계약명의변경금지가처분신청 채권자 ○○○ ○○시 ○○구 ○○동 ○○(우편번호 ○○○ ○○○) 전화 ○○○○;휴대폰번호: 팩스번호, 전자우편(e mail)주소: 채무자 ◇◇◇ ○○시 ○○구 ○○동 ○○(우편번호 ○○○ ○○○) 전화 ○○○○;휴대폰번호: 팩스번호, 전자우편(e mail)주소: 제○채무자 주식회사 ▣▣건설 ○○시 ○○구 ○○동 ○○(우편번호 ○○○ ○○○) 대표이사 ▣▣▣ 전화 ○○○○;휴대폰번호: 팩스번호, 전자우편(e m ...ail)주소: 목적물의 가액 금 ○○○원 목적물의 표시 별지목록 기재와 같습니다. 신 청 취 지 ○. 채무자는 별지목록 기재 부동산에 관한 수분양권의 매매, 증여 기타 일체의 처분을 하여서는 아니 된다. ○. 제○채무자는 채무자의 청구에 의하여 별지목록 기재 부동산에 대한 분양계약명의를 변경하여서는 아니 된다. 라는 재판을 구합니다. 신 청 이 유 ○. 채권자는 ○○○○. ○. ○. 채무자가 제○채무자로부터 분양 받은 별지목록 기재의 부동산분양권을 금 ○○○원에 매수하여 계약당일에 금 ○○○원을 지급하고 잔금은 ○○○○. ○. ○. 분양권명의변경신청을 할 때에 지급하기로 하였습니다. ○. 채권자는 ○○○○. ○. ○. 분양권명의변경신청일에 잔금을 준비하여 채무자와 만나기로 한 제○채무자의 주소지에 나갔으나 채무자가 나타나지 아니하여 잔금을 지급하지 못하였습니다. ○. 그 뒤 채권자는 채무자에게 잔금의 수령 및 분양권명의변경의 협조를 여러 차례에 걸쳐 요구하였으나, 채무자는 이에 응하지 아니할 뿐만 아니라 다른 사람에게 처분하려고 한다는 소문도 있습니다. ○. 따라서 채권자는 잔금

아파트형 공장 분양계약서 아파트형 공장(이하 “공장”이라 함)을 분양함에 있어 (이하 “갑”이라 함)과 피분양자(이하 “을”이라 함)는 아래와 같이 분양계약을 체결하고 계약서 ○부를 작성 “갑”과 “을”이 각각 ○부씩 보

분양대행계약서(안) ○○○○; 물건의 표시 사 업 명 개 별 신 탁 사 업 대 지 위 치 대 지 면 적

동업 해지 계약서 분양 대행 계약서 ○○○○; 물건의 표시 사 업 명 개 별 신 탁 사 업 대 지 위 치 대 지 면 적 연 면 적 건 물 용 도 상업 및 근린생활시설 규 모 지하 ○층, 지상 ○층 분양대행면적 분양 부분 상기 물건을 분양함에 있어 사업시행자인 ○○○(이하 “ ...갑”이라 한다),분양대행자○○○ (이하 “을”이라 한다) “갑”과 “을”은 아래와 같이 위 표시 부동산에 대한 분양대행계약을 체결한다. ○○○○; 층별 분양 가격 영업계획에 의거 “갑”이 정한바에 따른다 제○조 【목 적】 “갑”과 “을”은 위표시 부동산을 분양함에 있어 분양대행 업무의 제반조건을 명시함과 동시에 상호간에 공동이익을 신의와 성실에 따라 상호 협력하는데 그 목적이 있다. 제○조 【분양 업무의 범위】 ○.“갑”은 본 계약을 체결함과 동시에 위표시 부동산에 대한 분양대행 권한을 “을”에게 부여한다. ○. 분양금의 관리 및 계약서, 기타 관련서류는 “갑”의 책임하에 관리키로 한다. ○. 분양목적의 대상은 위표시 부동산을 구성하고 있는 미분양부분으로 한다. ○.“을”은 “갑”의 승낙없이 제○자에게 분양대행을 재위임할 수 없다. ○.“갑”이 사업진행 및 운영 관리상 브랜드 유치등을 목적으로 건물의 전체 또는 일부 를 계약 유치한 경우 “을”은 이에 협조하여야 하며 “을”은 이에 따른 일체의 수수료를 요구할 수 없다. 제○조 【분양계약서 작성 및 운영관리】 ○.분양계약서 작성은 반드시 “갑”이 지정한 장소에서 소정의 양식에 따라 “갑”과 직접 체결하여야 하며 “을”은 수입, 지출등 직 ○○○○;간접 금전수지를 할 수 없으며 “을”은 계약 당사자가 될 수...

소호마트 분양신청 계약서 **쇼핑몰 분양신청 계약서 제 ○ 조 계약의 목적 본 계약은 **쇼핑몰(www.*****mall.co.kr) 및 도메인 분양, 쇼핑몰 프로그램 개발에 대한 계약입니다. 제 ○ 조 소호사업자 "갑"의 **쇼핑몰 사업에 참여키 위하여 도메인 분양을 받아 판매 활동을 하는 "을"(프리랜서, 독립사업자) 을 의미한다. 제 ○ 조 소호사업자 지원 및 수당지급 "갑"은 "을"의 소호사업 활성화를 위해 다음과 같이 지원한다. ○. 사이버몰을 상품정보 ... 및 판매정보 사용(무상) ○. 사이버몰 상품판매에 대한 판매수당제공(단, 수당지급율은 "갑"이 정하여 시행토록 한다. ○. 기타 **쇼핑몰 사업 관련 상품 입점, 광고유치등 수익발생시 소호사업자는 이익금액에 일정액의 수당을 지급받는다. 단, 수당의 기준은 "갑"이 정하여 "을"에게 지급토록 한다. 제 ○ 조 도메인 분양 ○. 도메인은 분양금 입금후 **쇼핑몰이 인증하고 도메인ID 는 가입 우선순위로 하여 결정하며, 도메인은 .ac로 한다. ○. "갑"은 도메인 분양후 즉각 도메인 권리에 대하여 공증하여 "을"의 권리를 보장토록 한다. ○. 분양기간은 ○,○○○,○○○원(일백이십만원, VAT별도)이다. ○. 분양금 입금후 ○일내에 도메인을 양도하고, 양도후 ○일내에 권리에 대해 공증토록 한다. 제 ○ 조 사이버몰 운영 ○. "을"은 도메인 분양후 "갑"의 **쇼핑몰 사이버몰에 대한 운영 권한을 가지며, 사이버몰에 대한 판매자로써 자격을 지닌다. ○. "갑"은 "을"이 분양받은 도메인 및 **쇼핑몰에 대한 관리 및 운용의 책임을 진다. 제 ○ 조 사이버몰 관리비 ○. "을"은 사이버몰의 운용/유지에 대한 기본적인 관리비에 대 한 부담의 의무를 지니며 그 비용은...

오피스텔분양권 매매(양도)계약서 오피스텔분양권 매매(양도)계약서 ○. 매매 물건의 표시 소 재 지 동 호 ㎡ 옵션 % 전용면적 ㎡ (대지권 : ㎡) ○. 총매매금액(분양금액＋권리금) (권리금 : ￦ ) 총매매금액 일금원정(￦ ) ○. 분양금액과 중도금 등 납부내역 분양금액 일금원정 (￦ ) 현재까지 납부금액 일금원정 (￦ ) 앞으로 납부할 금액 일금원정 (￦ ) ○. 주택분양권 매매(양도)금액 정산지불금 일금 원정 (￦ ) 융 자 금 일금 원정은 현 상태에서 승계한다. 계 약 금 일금 원정은 계약 시 지불하고 중 도 금 일금 원정은 ... ○○ 년 월 일에 지불하며, 잔 금 일금 원정은 ○○ 년 월 일에 지불한다. ○) 잔금 지불과 동시에 매매문건(분양계약서 당첨권 등)을 넘겨주어야 하며, 인감증명 등 서류제출이 필요 시에는 변경된 경우에도 즉시 제출해 주어야 한다. ○) 본 계약을 매도자가 위반할 경우, 계약금액의 배액을 배상해 주어야 하며, 매수자가 본 계약을 위반한 경우, 계약금 전액이 매도자의 것으로 된다. 본 계약서에 기재되지 않은 사항은 관련법과 일반관례에 따른다. 또한 지정기일중 중도금을 납부하지 않음으로서 발생한 이자등은 잔금일을 기준으로 계산한다. ○) 중개수수료는 본 계약의 체결과 동시에 당사자 쌍방이 각각 지불하며, 중개업자의 고의나 과실없이 거래당사자 사장으로 본 계약이 해약되어도 중개수수료는 지급한다. ○) 본 계약은 쌍방합의에 의하여 계약을 체결하는 것으로 매도자에게 지불할 금액은 다음과 같으며 후일에 확실하게 하기 위하여 기명날인한다. 특약(기타)사항 : . 본 계약은 분양권상태에세 매매계약임. . 매수인은 부가세를 승계하는 조건임.(매도인이 세금계산서를 발행키로 한다) . 매도인은 잔금시까지 관리비 및 은행융자 및 이자는 부담한다. . 상기 매매대금과 실납입액이 상이한 경우는 실납입액 기준임. . 매도인의 요청에 의해 ○○○○공인중개사에서 위임 계약임. . 은행융자는 잔금시 매도인이 갚는다.(융자금전액) 첨 부 . 분양계약서 ...

계약서(아파트분양) [서식예 ○○] 아파트분양계약서 아 파 트 공 급 표 준 계 약 서 □ 재산의 표시 ㎡ ( 평형) 아파트 동 호 구 분 면 적 ㎡ 평 건 물 전용면적 ㎡ 평 주거공용면적 ㎡ 평 공급면적 ㎡ 평 세대별기타공용면적 (초과 지하면적) ㎡ ( ㎡) 평 ( 평) 계약면적 ㎡ 평 대 지 공유지분 ㎡ 평 □ 부대시설(공용) : 이 아파트에 따른 전기 ○○○○;도로 ○○○○;상수도시설 및 기타 부대시설 위 표시 재산을 공급함에 있어 매도인을 “갑”이라 칭하고 매수인을 “을”이라 칭하며 다음과 같이 계약을 체결한다. □ 입주예정 ...일 : 년 월(공정에 따라 다소 변경될 경우 추후 개별통보키로 함) 제○조(공급대금 및 납부방법) “갑”은 위 표시재산을 아래방법으로 공급하고 “을”은 해당금액을 “갑”에게 납부하여야 한다. 구분 대지 가격 건물 가격 부 가 가치세 총공급 금 액

분양대행계약서 분양대행계약서 위임자 : OO시 OO구 OO동 OO번지 (주) OOOO 대표이사 : O O O 분양대행자 : OO시 OO구 OO동 OO번지 (주) OOOO 대표이사 : O O O 분 양 약 정 서 부동산의 표시 : OO시 OO구 OO동 OO번지 대 지 : ㎡ 건 물 : 평 분양 위임자 (주)OOOO건설을 “갑” 이라 하고 분양대행자 (주)OOOO유통을 “을” 이라 칭하여 위 부동산에 대한 분양대행계약을 아래와 같이 체결한다. 제 ○ 조 (계약목적) 이 계약의 목적은 “갑”이 분양대행 업무를 “을”에게 위임함에 있어 양 ... 당사자간 권리와 의무를 정함에 있다. 제 ○ 조 (위임범위) “갑”은 위 부동산에 관한 아래 업무를 “을”에게 위임한다. ○. 분양전략의 수립 ○. 분양사업의 추진 ○. 분양수급자의 공급 ○. 기타 분양사업 효과 증대를 위한 제반사항 제 ○ 조 (분양계약 체결 및 자금 관리) ○. 분양계약 체결 및 대금의 수납, 관리는 “을”의 명의로하고, “갑”의 요구시 “을”의 명의로 “갑”에게 송금한다. ○. “을”은 위 사항의 진행경과를 수시 파악 보고하며, “갑”은 이에 협조키로 한다. 제 ○ 조 (분양금액) 상가 분양의 기본 금액은 아래와 같이 한다. (금액:원) 층별/구분 평수 분양단가/평당 지하 ○층 ○○○평

분양대행계약서 분양대행계약서(안) ○○○○; 물건의 표시 사 업 명 개 별 신 탁 사 업 대 지 위 치 OO시 OO구 OO동 OO번지 대 지 면 적 OOO,OOO 연 면 적 OOO,OOO 건 물 용 도 상업 및 근린생활시설 규 모 지하 O층, 지상 O층 분양대행면적 분양 부분 상기 물건을 분양함에 있어 사업시행자인 (주)OOOO 를 “갑”이라 칭하고, 분양대행자인 (주)OOOO 를 “을”이라 칭하며 “갑”과 “을”은 아래와 같이 위 표시부동산에 대한 분양대행계약을 체결한다. ...○○○○; 층별 분양 가격 영업계획에 의거 “갑”이 정한바에 따른다 제○조 【목 적】 “갑”과 “을”은 위표시 부동산을 분양함에 있어 분양대행 업무의 제반조건을 명시함과 동시에 상호간에 공동이익을 신의와 성실에 따라 상호 협력하는데 그 목적이 있다. 제○조 【분양 업무의 범위】 ○. “갑”은 본 계약을 체결함과 동시에 위표시 부동산에 대한 분양대행 권한을 “을”에게 부여한다. ○. 분양금의 관리 및 계약서, 기타 관련서류는 “갑”의 책임하에 관리키로 한다. ○. 분양목적의 대상은 위표시 부동산을 구성하고 있는 미분양부분으로 한다. ○. “을”은 “갑”의 승낙없이 제○자에게 분양대행을 재위임할 수 없다. ○. “갑”이 사업진행 및 운영 관리상 브랜드 유치등을 목적으로 건물의 전체 또는 일부를 계약 유치한 경우 “을”은 이에 협조하여야 하며 “을”은 이에 따른 일체의 수수료를 요구할 수 없다. 제○조 【분양계약

분양대행 계약서(오피스텔) 분양대행 계약서 분양의뢰자 (주)OOOO 관리인 OOO(이하 "갑"이라 한다)과 분양대행자 (주)OOOO 대표이사 OOO(이하 “을”이라 한다)은 신의에 의거 다음과 같이 분양대행계약을 체결하고 성실히 이행하기로 한다. 제○조(특약조건) “갑”이 정리회사임을 감안하여, 계약은 체결하되, 본 계약은 “갑”의 정리법원(서울지방법원 제○파산부)으로부터 동 건에 관한 허가를 득한 후 그 효력이 발생한다. 제○조(분양 대행 목적물) 별첨명세를 참조한다. 제○조(목적) “갑”이 “을”에게 제○조 목 ...적물의 분양대행을 의뢰하고 “을”은 동건을 수락함에 있어 그 절차 및 내용을 규정하고 권리 및 의무관계를 명확히 약정하여 분쟁을 예방하고 상호 이익을 증진함에 본 계약 체결의 목적이 있다. 제○조(대행의 범위) ① 벤처기업 집적시설 지정업무(벤처빌딩 지정업무 ) 일체 ② 벤처기업 및 벤처 지원시설, 벤처 관련시설의 분양상담 일체 ③ 집합 건물로 전환등기 일체 ④ 협동화 자금 및 중소기업 육성자금 융자업무 일체 ⑤ 상기 사항과 관련되는 부대업무 일체 제○조(계약기간) ① 계약 체결일로부터 ○○OO. OO. OO.까지로 한다. ② 단, “갑”과 “을”의 협의에 의거 상기 기간을 변경할 수 있다. 제○조(분양가격) ① 분양 가격은 별첨명세에 따른다. ② 상기 평당 가격의 건물 ○○○○;VAT ○○○○;토지에 해당하는 금액의 비율은 “갑”의 회계기준에 의거 “갑”이 결정한다. 제○조(대행 수수료) ① “을”이 매수 희망자와의 상담 및 협의에 의거 분양계약이 체결될 경우 별첨명세에 표시된 분양금액 중 VAT를 제외한 분양총액의 O%를 분양 대행 수수료조(VAT 별도)로 하고 동 금액의 세금 계산서를 “갑”에게 발행한다. ② “갑”은 분양 대행 수수료에 해당하는 금액을 현금으로

분양대행 계약서 분양대행 계약서 OO시 OO구 OO동 OO번지 소재 OO빌딩 OO건물(부속토지 포함) 분양함에 있어 OOO(이하 “갑”이라 칭한다.)과 분양대행자 OO공인중개사사무소 대표 OOO(이하 “을”이라 칭한다.)간에 분양대행계약을 아래와 같이 체결한다. 제○조(목적) OO구 OO동 OO빌딩 OO건물을 원활히 분양하도록 협력하고 신의와 성실에 입각하여 계약내용을 준수하여 상호간에 공동이익을 추구하는데 있다. 제○조(부동산의 표시) 부동산의 표시는 다음 표와 같다. 구 분 주소 면적 기타 O O OO시 OO구 OO동 OO번지 ...OOO,OOO㎡(OOO평) 부속토지 전부 제○조(“갑”의 권리 및 의무) ① “갑”은 분양사무실을 “을”에게 제공한다. ② “갑”은 “을” 이외에 어떠한 명목으로도 제○의 분양업체를 선정할 수 없다. ③ “갑”은 계약체결 후부터 상기 부동산의 여하한 분양(매매)도 “을”의 분양실적에 포함하기로 한다. 제○조(“을”의 권리 및 의무) ① “을”은 목적물 상기부동산 분양에 대한 권리일체를 가진다. ② “을”은 분양업무에 따른 홍보물 제작과 광고 등 분양업무에 필요한 모든 분야를 관장하고 비용을 부담한다. ③ “을”은 분양사무실에 분양에 필요한 시설 일체(내부설비, 집기설치, 전화가설 등)를 책임진다. ④ “을”은 기타 분양업무에 필요한 운영경비 일체를 부담한다. ⑤ 본 물건의 분양활성화를 위하여 “갑”과 “을”은 항시 협의하며, 이 계약의 기본내용을 변경하지 않는 내에서 쌍방이 수용키로 한다. 제○조(분양대금수납방법 및 분양수수료지급방법) ① 분양대금 수납 및 관리는 “갑”이 지정한 자가 하며, 지정한 금융기관을 이용하

상가표준분양계약서.hwp 상가(공동주택 복리시설)분양계약서 표준약관 OOOO 상 가 (공동주택 복리시설) 표준분양계약서 □ 재산의 표시 층 호 소 재 지 : 건 물 : 전용면적 ㎡( 평) 공용면적 ㎡( 평) 분양면적 ㎡( 평) 대 지 : 공유지분 ㎡( 평) □ 입점예정일 : ○○OO년 O월 위 표시 재산을 분양함에 있어 매도인을 “甲”이라 칭하고 매수인을 “乙”이라 칭하여 다음과 같이 분양계약을 체결한다. 제○조 (분양금액) 위 표시 물건의 분양금액은 금 (￦ )원정(부가세포함)으로 하고, “乙”은 아래의 납부방법에 의하여 “甲”이 ... 지정하는 장소에 납부하여야 한다. ① 납부일시 및 금액 : ㅇ계 약 금 : ○○OO년 O월 O일 원 ㅇ○회 중도금 : ○○OO년 O월 O일 원 ㅇ○회 중도금 : ○○OO년 O월 O일 원 ○○○○; ○○○○; ○○○○; ㅇ잔금(입점지정일 ): ○○OO년 O월 O일 원 (당초의 입점예정일이 변경될 경우에는 확정된 입점지정일을 추후 개별통보하기로 함) ② 납 부 장 소 : 제○조 (할인료, 연체료 및 지체상금) ① “甲”은 “乙”이 중도금과 잔금을 약정일 이전에 부하는 경우에는 선납액에 대하여 년 ( )%의 할인율을 적용하여 선납일수에 따라 산정된 금액을 할인한다. 다만, 잔금에 대하여는 입점지정 최초일을 기준으로 하여 할인한다. ② “乙”은 중도금 및 잔금의 납부를 지연하였을 때에는 그 지연일수에 ( )%의 연체요율을 적용한 연체료를 납부하여야 한다. 다만, 연체요율은 시중은행 일반자금대출의 연체요율 범위를 초과할 수 없다. ③ “甲”이 “乙”로부터 받은 분양대금의 변제충당의 순서는 “乙”이 부담할 연체료, 선중도금, 잔금의 순으로 한다. ④ “甲”은 본 계약서 전문에서 정한 입점예정일을 지연하였을 경우 기 납부한 대금에 대하여 제○항에서 정한 연체요율을 적용한 금액을 지체상금으로 지급하거나 잔여대금에서 공제한다. ⑤ 천재지변 또는 “甲”의 귀책사유에 의하지 아니한 행정명령 등의 불가항력적인 사유로 인하여 입점이 지연될 경우에는 “甲...

아파트분양권 매매계약서 아파트분양권 매매계약서 ○. 아파트 분양권의 표시 소 재 지 아파트 동 호 건 물 면 적 평형 ( ㎡ ) 대지지분 ㎡ 분 양 금 액 원 整 ( ￦ ) 납부한금액 원 整 ( ￦ ) 납부할금액 원 整 ( ￦ ) ○. 계약내용 제 ○ 조 매수인은 상기 아파트 분양권의 매매대금을 아래와 같이 매도인에게 지불한다. 매매금액 원整 ( ￦ ) 계 약 금 원整은 ○○OO년 O월 O일에 지불하고 영수함. 잔 금 원整은 ○○OO년 O월 O일에 지불한다. 제 ○ 조 매도인은 상기 아파트 분양권 매매금액의 잔금 수령과 동시에 분양 ...계약서와 당첨권, 전매동의서, 영수증 등을 매수인에게 교부하고, 인감증명 등 기타 서류제출이 필요시 즉시 제출해 준다. 제 ○ 조 본 분양권 매매계약서에 기재되지 않은 사항은 관련법과 일반 관례에 따른다. 제 ○ 조 납기일에 중도금 등을 납부하지 않아 발생한 이자 등은 잔금일을 기준으로 계산한다. 제 ○ 조 매수인이 매도인에게 중도금(중도금이 없으면 잔금)을 지불하기 전까지는 매도인은 계약금의 ○배액을 상환하고 매수인은 계약금을 포기하고 본 계약을 해제할 수 있다 제 ○ 조 중개수수료와 실비는 본 계약체결과 동시에 매도인과 매수인 쌍방이 각각 지불하여야 하며, 중개업자의 과실없이 거래 당사자 사정으로 본 계약이 해약되어도 중개수수료는 지불한다. ※특약사항 : 본 계약에 대하여 계약당사자가 확인하고 각자 서명, 날인한다. ○○OO년 O월 O일 매 도 인 주 소 OO시 OO구 OO동 OO번지 주민등록번호 전화 OOO OOO OOOO 성명 O O O 인 매 수 인 주 소 OO시 OO구 OO동 OO번지 주민등록번호 전화 OOO OOO OOOO 성명 O O O 인 중 개 업 자 소 재 지 OO시 OO구 OO동 OO번지 허가번호 전화 OOO OOO OOOO 상 호 (주) OOOO 대표 O O O 인

APT 분양권 매매 계약서 아파트분양권 매매계약서 ○. 아파트 분양권의 표시 소 재 지 아파트 동 호 건 물 면 적 평형 ( ㎡ ) 대지지분 ㎡ 분 양 금 액 원整 ( ￦ ) 납부한금액 원整 ( ￦ ) 납부할 금액 원整 ( ￦ ) ○. 계약내용 제 ○ 조 매수인은 상기 아파트 분양권의 매매대금을 아래와 같이 매도인에게 지불한다. 매매금액 원整 ( ￦ ) 계 약 금 원整은 년 월 일에 지불하고 영수함. 잔 금 원整은 년 월 일에 지불한다. 제 ○ 조 매도인은 상기 아파트 분양권 매매금액의 잔금 수령과 동시에 분양계약서와 당첨권, 전매 ...동의서, 영수증 등을 매수인에게 교부하고, 인감증명등 기타 서류제출이 필요시 즉시 제출해 준다. 제 ○ 조 본 분양권 매매계약서에 기재되지 않은 사항은 관련법과 일반 관례에 따른다. 제 ○ 조 납기일에 중도금 등을 납부하지 않아 발생한 이자 등은 잔금일을 기준으로 계산한다. 제 ○ 조 매수인이 매도인에게 중도금(중도금이 없으면 잔금)을 지불하기전 까지는 매도인은 계약금의 ○배액을 상환하고 매수인은 계약금을 포기하고 본 계약을 해제할수 있다 제 ○ 조 중개수수료와 실비는 본 계약체결과 동시에 매도인과 매수인 쌍방이 각각 지불하여야 하며, 중개업자의 과실없이 거래 당사자 사정으로 본 계약이 해약되어도 중개수수료는 지불한다. ※특약사항 : 본 계약에 대하여 계약당사자가 확인하고 각자 서명.날인한다 ○○ 년 월 일 매 도 인 주 소 주민등록번호 전화 성명 인 매 수 인 주 소 주민등록번호 전화 성명 인 중 개 업 자 소 재 지 허가번호 전화 상 호 대표 인