무료서식 양식 다운로드 프리폼

패키지.모음서식 > 공사용역계약

기술 용역 표준계약서 계약번호 제 호 공고번호 제 호 계 약 자 발 주 처 인천광역시 옹진군 계 약 상 대 자 ?상호(법인명칭) ?주 소 ?대표자 ?법인등록번호 ?전화번호 연 대 보 증 인 ?상호 또는 법인명칭 ?주 소 ?대표자 ?법인등록번호 ?전화번호 계 약 내 용 용 역 명 계 약 금 액 금 원정(￦)총 용역 부기금액 금 원정(￦)계 약 보 증 금 금 원정(￦)지 체 상 금 율 ○,○분의 ○.○(○.○ )% 계 약 기 간 년 월 일 ～ 년 월 일 위 치 인천광역시 옹진군 기 타 사 항 년 월 일 인천광역시 옹진군(계약담당공무원)과 계약상대자는 상호 대등한 입장에서 붙임의 계약문서에 의하여 위 기술 ...

회사서식 > 계약서서식

- [별지 제○호서식] (앞쪽) 기술 용역 표준계약서 계약번호 제 호 공고번호 제 호 계 약 자 발 주 처 ○부(처 ○;청)중앙관서의 장 또는 계약담당공무원성명 계약상대자 ○;상호 또는 법인명칭 ○;법인등록번호 ○;주 소 ○;전화번호 ○;대 표 자 계 약 내 용 용 역 명 계 약 금 액 금 원정(￦)총 용역 부기금액 금 원정(￦)계 약 보 증 금 금 원정(￦)지 체 상 금 율%계 약 기 간 ○; ○; ○; ～ ○; ○; ○; 위 치 기 타 사 항 중앙관서의 장(계약담당공무원)과 계약상대자는 상호 대등한 입장에서 붙임의 계약문서에 의하여 위 기술 ...

건설서식 > 기타

- 의 각 서 공사( 용역 )명:계약년월일:○OO 년 O월 O일 착공년월일:○OO 년 O월 O일 준공년월일:○OO 년 O월 O일 (당초:○OO년 O월 O일 ⇒ 변경:○OO년 O월 O일)하자담보책임기간:하자보수보증금율:계약금액:일금 원정(￦ 원) 당초계약금액:원정(￦ 원) 증 감 액:원정(￦ 원) 귀청과 계약이 체결되어 시공중인 상기 공사( 용역 )중 계약금액의 증감(준공기한연기)에 따른 귀청이 설계변경내역서 및 도면에 의거 하등의 이의없이 본 공사( ...

회사서식 > 계약서서식

- 이행함을 목적으로 한다 제○조( 용역 의 종류 및 범위). "을"이 "갑"에게 제공하는 용역 의 종류는 홈 페이지 제작에 한한다. "을"이 "갑"에게 제공하는 용역 의 범위는 다음 각호로 한다. ?동아뮤직 웹 사이트 디자인 및 코딩 제○조( 용역 기간) 용역 기간은 다음과 같다. 용역 기간:○OO년 O월 O일부터 ○OO년 O월 O일 까지 *O월 ... ...

패키지.모음서식 > 공사계약 및 대가청구 서식

- 시공 중인 상기 공사( 용역 )중 계약금액?계약기간 및 내역변경에 따른 귀청의 설계변경내역서 및 도면에 의거 하등의 이의 없이 본 공사( 용역 )를 시공토록 하겠으며, 당초의 "공사( 용역 )도급 표준계약서"이행사항을 준수하여 무위 준공할 것을 확약합니다. ○ 년 월 일 계 약 자 주 소:회사명:대표자:(인) 연대보증인 주 소:회사명:대표자:(인) 은평구(분임)재무관 귀하...

입찰계약서 > 간이계약서(3천만원 미만인 경우) > 기타간이계약서

- 체결되어 시공중인 상기 공사( 용역 )중 계약금액의 증감(준공기한연기)에 따른 귀청이 설계변경내역서 및 도면에 의거 하등의 이의없이 본 공사( 용역 )를 시공토록 하겠으며, 당초의 “공사도급(기술 용역)표준계약서 ”이행사항을 준수하여 무위 준공할 것을 보증인 연서로 각서를 제출합니다. ○ 년 월 일 계 약 서 주 소:회 사 명:대 표 자:(인) 연대보증인 주 소:회 사 명:대 표 자:(인) 중구(분임)경리관 귀하...

생활서식 > 부동산

- 약 서 ○조 용역 대상 및 내용 용역 대상물 용역 내용 ○조 의뢰인은 상기 용역 대상물에 대한 용역 금액을 아래와 같이 용역 인에게 지불한다. 용역 대금 원整(￦)계 약 금 원整은 계약시 지불하고 영수함 중 도 금 원整은 ○OO년 O월 O일에 지불한다 잔 금 원整은 ○OO년 O월 O일에 지불한다 ○조 용역 기간은 ○OO년 O월 O일부터 ○OO년 O월 O일까지로 한다 ○조 ...

교육서식 > 학원설립/운영

학원사업계획서기안 (샘플) I N D E X ○. 회 사 소 개 ○. 주 요 인 력 소 개 ○. 문 화 산 업 과 중 ... 경북대학교 시각디자인 전공 캐릭터 및 애니메이션 콘텐츠 제작 경력 및 웹사이트 제작 및 운영경력 다수 *** 팀 원:박창훈 (애니메이션) *** 경북대학교 시각디자인 전공 (애니메이션 제작 경력) ○. 문화산업과 중요성 ...

패키지.모음서식 > 공사계약입찰

용역 변경도급계약서 계 약 번 호 제 호 공 고 번 호 제 호 용 역 명 변 경 내 역 도급계약금액 증가 [증 원정(￦ )] 계 약 내 역 당초계약금액: 변경계약금액: 계 약 금 액 계약 보증금 계약 년월일 착공 년월일 당초 용역 기한 변경 용역 기한 기타변경사항 위의 용역 변경계약을 체결함에 있어서 계약자는 용역 계약 입찰유의서, 용역 계약일반조건, ...

패키지.모음서식 > 사업계획서 > 일반

○. 회사 소개 ○. 회사 소개 ㅇ 회사명:(주)보인다닷컴 (Boimda.com web Design 전문학원) ㅇ 대표자:대표이사 ... 경북대학교 시각디자인 전공 캐릭터 및 애니메이션 콘텐츠 제작 경력 및 웹사이트 제작 및 운영경력 다수 *** 팀 원:박창훈 (애니메이션) *** 경북대학교 시각디자인 전공 (애니메이션 제작 경력) ○. 문화산업과 중요성 ...

법률서식 > 기타

- 체결되어 시공중인 상기 공사( 용역 )중 계약금액의 증감(준공기한연기)에 따른 귀청이 설계변경내역서 및 도면에 의거 하등의 없이 본 공사( 용역 )를 시공토록 하겠으며, 당초의 “공사도급(기술 용역)표준계약서 ”이행사항을 준수하여 무위 준공할 것을 보증인 연서로 각서를 제출합니다. ○ 년 월 일 계 약 서주 소:회 사 명:대 표 자:(인) 연대보증인주 소:회 사 명:대 표 자:(인) ○ 귀하...

회사서식 > 계약서서식

인테리어 디자인 표준설계 계약서 인테리어 디자인 표준설계 계약서 설 계 명 위 치 용 도 설계면적 위 용도의 인테리어 설계를 하기 위하여 설계의뢰자 ○;OOO ○;(이하 ○;갑 ○;이라 한다.)는 인테리어 디자이너 ○;OOO ○;(이하 ○;을 ○; 이라 한다.)에게 설계 업무를 위촉함에 있어서 사단법뢰자...

패키지.모음서식 > 각종 계약서

- 창업 컨설팅 계약을 체결한다. 계약을 체결한다. 제○조[ 용역 의 내용 및 기본범위] 본 계약에 의한 용역 의 내용 및 범위는 별첨 ○의[용역 의 내용 및 기본 범위]에 의한다. 제○조[용역 의 성격] 이 용역 계약은 갑이 창업 준비를 함에 있어 을의 직원을 일정기간 동안 파견 받아 창업준비를 하는 형식의 성격을 갖는다. 제○조[용역 기간] 본 계약에 의한 ...

건설서식 > 공사계약/수주

건출물의설계 표준계약서 건축물의 설계 표준계약서 ○. 설계계약 건명:○. 대 지 위 치:○. ... 및 건축사 용역 의범위와대가기준(이하 “대가기준”이라 한다)에 의하여 건축주(이하 “갑”이라 한다)가 건축사법 제○조 제○항의 규정에 의하여 업무신고한 건축사(이하 “을”이라 한다)에게 위탁한 설계업무의 수행에 필요한 상호간의 권리와 의무 등을 정한다. 제○조( ...

패키지.모음서식 > 각종 계약서

용역 의뢰계약서 (이하 "갑"이라 한다)와 주식회사(이하 "을"이라 한다)는 다음과 같이 용역 의뢰 계약을 체결한다. 제○조[용역 의 내용 및 기본범위] 본 계약에 의한 용역 의 내용 및 범위는 별첨 ○의[용역 의

패키지.모음서식 > 각종 계약서

프리랜서 용역 계약서 프리랜서 용역 계약서 계약건명:계약기간:주식회사 ○(이하 “갑”이라 한다)는 ○(이하 “을”이라 한다)에게 용역 업무를 의뢰 하면서 다음과 같이 `프리랜서 용역 계약서`를 체결하고, 이를 이행할 것을 약정한다. 본

회사서식 > 계약서서식

- 창업 컨설팅 계약을 체결한다. 계약을 체결한다. 제○조[ 용역 의 내용 및 기본범위] 본 계약에 의한 용역 의 내용 및 범위는 별첨 ○의[용역 의 내용 및 기본 범위]에 의한다. 제○조[용역 의 성격] 이 용역 계약은 갑이 창업 준비를 함에 있어 을의 직원을 일정기간 동안 파견 받아 창업준비를 하는 형식의 성격을 갖는다. 제○조[용역 기간] 본 계약에 의한 ...

법률서식 > 소장작성

소장( 용역 대금청구의소) 소 장 원 고:OOO OO시 OO구 OO동 OO번지 (우편번호:OOO OOO) 전화:OOO OOO OOOO 피 고:OOO OO시 OO구 OO동 OO번지 (우편번호:OOO OOO) 전화:OOO OOO OOOO 용역 대금청구의 소 청 구 취 지 ○. 피고는 ... 받고 용역 계약(갑제 호증)을 체결하여 이를 납품한 학생이고, 피고는 위 주소지에서 OO상호로 원고에게 위 ...

패키지.모음서식 > 공사용역계약

기술 용역 계약 첨부서류목차

생활서식 > 부동산

부동산컨설팅 용역 계약서 부동산컨설팅 용역 계약서 제 ○ 조 [의뢰인과 용역 인 인적사항] 용역 (用役)의뢰인 "甲" 성명 OOOOO (인) 주소 OO시 OO구 OO동 OO번지 전화 OO OOO OOOO 용역 인(用役人) "乙" 성명 OOOOO (인) 주소 OO시 OO구 OO동 OO번지 전화 OO OOO OOOO ※ ...