용역 변경도급계약서 계 약 번 호 제 호 공 고 번 호 제 호 용 역 명 변 경 내 역 도급계약금액 증가 [증 원정(₩ )] 계 약 내 역 당초계약금액: 변경계약금액: 계 약 금 액 계약 보증금 계약 년월일 착공 년월일 당초 용역 기한 변경 용역 기한 기타변경사항 위의 용역 변경계약을 체결함에 있어서 계약자는 용역 계약 입찰유의서, 용역 계약일반조건, ...
기술 용역 계약서 기 술() 용 역 계 약 서 관리번호 계약번호 용 역 명 계약금액 일금 원 (₩)총 용역 부기금액 일금 원 (₩) 계약보증금 일금 원(₩)이행보증서 지체상금율 계약금액의 ○,○분의 ○.○ 수요기관 착수년월일 년 월 일 완수년월일 년 월 일[ 용역 수행기간:착수후,(총착수후 )] 위 기술()용역 계약을 체결함에 있어 입찰시 공시한 기술 ...
- 제○호서식] (앞쪽) 용역 표준계약서 계약번호 제 호 공고번호 제 호 계 약 서 발주처 ○ ○ 자치단체의 장 또는 계약담당자 성명 계약상대자 ㆍ 상호 또는 법인명 ㆍ 주소 ㆍ 대표자 ㆍ 법인등록번호 ㆍ 전화번호 계 약 내 용 용역 명 계약금액 금 원정(₩)총 용역 부기금액 금 원정(₩) 계약보증금 금 원정(₩)지연배상금률%계약기간.. .~... 위치 그 밖의 사항 자치단체의 장(계약담당자)과 계약상대자는 상호 대등한 입장에서 붙임의 계약문서에 의하여 위 ...
- 제○호서식] (앞쪽) 용역 표준계약서 계약번호 제 호 공고번호 제 호 계 약 서 발주처 ○ ○ 자치단체의 장 또는 계약담당자 성명 계약상대자 ㆍ 상호 또는 법인명 ㆍ 주소 ㆍ 대표자 ㆍ 법인등록번호 ㆍ 전화번호 계 약 내 용 용역 명 계약금액 금 원정(₩)총 용역 부기금액 금 원정(₩) 계약보증금 금 원정(₩)지연배상금률%계약기간.. .~... 위치 그 밖의 사항 자치단체의 장(계약담당자)과 계약상대자는 상호 대등한 입장에서 붙임의 계약문서에 의하여 위 ...
사우나 용역 계약서 사우나 용역 계약서 ○. 계약당사자 임 대 인 성 ... ○일까지 용역 회사 입회하에 지불하기로 약속한다. ○. 계약의 위반 본 계약을 임대인이 위약시는 계약금의 배액을 변상하며 임차인이 위약시는 계약금을 무효로 하고 반환을 청구 할 수 없음. ○. 분쟁해결 이 계약으로부터 발생되는 모든 분쟁은 대한상사중재원의 중재규칙에 따라 중재로 최종 해결한다 ○. 계약서의 보관...
- O. O 위 용역 수행에 필요한 인력과 장비 및 재료를 구입하고, 계약에 따라 정하여진 모든 규정과 조건을 준수하고, 감독원의 지시에 따라 계약상의 의미는 물론, 제 지시사항을 태만히 함으로써 사업에 지장을 초래하거나 용역 을 부실하게 처리하였을 경우 어떤 제재도 감수할 것을 보증합니다. ○OO년 O월 O일 연 구 수 행 자:○시 ○구 ○동 OO번지 ○ 대표:○ ○ ○ (직인) 연구수행자책임자:○ ○ ○ (인) ○ ○ ○ 귀하...
감리 용역 계약특수조건(○) 기술(감리) 용역 계약특수조건 (조달청공고 제○ ○호 ○.○.○) 제○조(목적) 이 기술(감리) 용역 계약특수조건(이하 “특수조건”이라 한다)은 조달청 계약담당공무원과 계약상대자가 체결하는 감리 용역 계약의 내용을 규정함을 목적으로 한다. 제○조(정의) ①이 특수조건에서 사용하는 용어의 정의는 달리 정하는 경우를 제외하고는 회계예규 기술 ...
합의각서(공사, 용역 변경도급계약) 공 사 변 경 도 급 계 ... 년월일 당초 용역 기한 변경 용역 기한 기타변경사항 위의 용역 변경계약을 체결함에 있어서 계약자는 용역 계약 입찰유의서, 용역 계약일반조건, 용역 계약특수조건, 설계서 및 현장설명사항 등은 물론 본 계약에 규정되지 않은 사항에 대하여는 변경전 모든 계약서의 조건이 이 계약서의 일부가 되며, ...
용역 도급계약서 용역 도급계약서 ○. 계약번호:제 호 ○. 용 역 명:○. 계약금액:일금 원정 (공급가액:₩ 부가가치세:₩ 계:₩)○. 계약보증금 :일금 원정(₩)(종류:면제사유 :)○. 물가변동으로 인한 계약금액 조정방법 :() 조정율 ○. 하자보수보증금율 :%○. 하자담보책임기간:O년 ○. 지 체 상 금 율 :%○. 착공년월일:○OO년 O월 O일 ○. 준공년월일:○OO년 O월 O일(간) 위의 ...
- 금액으로 공급계약을 체결하고자 공사(기술) 용역,입찰 유의서, 시방서, 공사 · 용역 설명사항, 공사기술 용역 계약 일반조건 및 견적 공고사항을 승낙하고 이에 견적합니다. ○ 년 월 일 계 약 자 주 소:상 호:대 표 자:(인) 서초구(분임)재무관 귀하 계약보증금 지급각서 □ 공 사 명:□ 계약금액:일금 원정(₩)□ 계약연월일:□ 준 공 기 한:□ 계약 보증금:일금 원정(₩)상기 계약을 체결함에 있어 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률 제○조제○항 및 동법시행령 제○조에 의하여 ...
- 변경후:금 원정 ₩ 계약보증금 금 원정 ₩ 계약년월일 ○OO년 O월 O일 ... 사업자등록번호 기술 용역 변경도급계약서 계 약 번 호 공 고 번 호 용 역 명 변 경 내 역 계 약 금 액 변경전:금 원정 ₩ 증감액:원정 ₩ 변경후:금 원정 ₩ 계약보증금 계약년월일 ○OO년 O월 O일 착수년월일 ○OO년 O월 O일 변경전준공기한 ○OO년 O월 O일 변경후준공기한 ○OO년 O월 O일 기타변경사항 위의 기술 ...
계약보증금 지급각서 ○. 계 약 명:○. 계 약 금 액:○. 계약보증금 면제금액:○. 계 약 기 간:본인은 ○ 년 월 일 귀청과 계약 체결함에 있어 계약상의 의무를 이행치 못하여 계약보증금 의 귀청 귀속 사유가 발생하였을시는 지체없이 면제된 계약보증금 을 전액 현금으로 납부하겠기 공사계약일반조건 제○조 제○항(기술 용역 일반조건 제○조 제○항)규정에 따라 이 각서를 제출합니다. ○ 년 월 일 계약자 주 소:상 호:성 명:옹진군 (분임)재무관 귀하...
- 의 각 서 공사( 용역 )명:계약년월일:○OO 년 O월 O일 착공년월일:○OO 년 O월 O일 준공년월일:○OO 년 O월 O일 (당초:○OO년 O월 O일 ⇒ 변경:○OO년 O월 O일)하자담보책임기간:하자보수보증금율:계약금액:일금 원정(₩ 원) 당초계약금액:원정(₩ 원) 증 감 액:원정(₩ 원) 귀청과 계약이 체결되어 시공중인 상기 공사( 용역 )중 계약금액의 증감(준공기한연기)에 따른 귀청이 설계변경내역서 및 도면에 의거 하등의 이의없이 본 공사( ...
제○장 용역 계약 일반조건 순 서 제○절 총 칙 제○절 용역 계약의 체결 제○절 채권양도 제○절 계약이행의 보증 제○절 용역 계약의 이행 제○절 과업내용의 변경과 계약금액 조정 제○절 계약이행의 지체와 계약의 해제·해지 제○절 용역 의 완성과 대가지급 제○절 부정당업자의 제재와 당사자의 의무 제○장 용역 계약 일반조건 제○절 총 칙 ○. 계약의 기본원칙 계약담당자와 계약상대자는 ...
입찰계약서 > 간이계약서(3천만원 미만인 경우) > 기타간이계약서
- 체결되어 시공중인 상기 공사( 용역 )중 계약금액의 증감(준공기한연기)에 따른 귀청이 설계변경내역서 및 도면에 의거 하등의 이의없이 본 공사( 용역 )를 시공토록 하겠으며, 당초의 “공사도급(기술 용역 )표준계약서”이행사항을 준수하여 무위 준공할 것을 보증인 연서로 각서를 제출합니다. ○ 년 월 일 계 약 서 주 소:회 사 명:대 표 자:(인) 연대보증인 주 소:회 사 명:대 표 자:(인) 중구(분임)경리관 귀하...
- 시공 중인 상기 공사( 용역 )중 계약금액?계약기간 및 내역변경에 따른 귀청의 설계변경내역서 및 도면에 의거 하등의 이의 없이 본 공사( 용역 )를 시공토록 하겠으며, 당초의 "공사( 용역 )도급표준계약서" 이행사항을 준수하여 무위 준공할 것을 확약합니다. ○ 년 월 일 계 약 자 주 소:회사명:대표자:(인) 연대보증인 주 소:회사명:대표자:(인) 은평구(분임)재무관 귀하...
- 체결되어 시공중인 상기 공사( 용역 )중 계약금액의 증감(준공기한연기)에 따른 귀청이 설계변경내역서 및 도면에 의거 하등의 없이 본 공사( 용역 )를 시공토록 하겠으며, 당초의 “공사도급(기술 용역 )표준계약서”이행사항을 준수하여 무위 준공할 것을 보증인 연서로 각서를 제출합니다. ○ 년 월 일 계 약 서주 소:회 사 명:대 표 자:(인) 연대보증인주 소:회 사 명:대 표 자:(인) ○ 귀하...
용역 경비업허가 신청서 ① 용역 경비업허가신청서 처리기간 ○일 대 표 자 ① 성 명 ② 주민등록번호 ③ 주 소 (전화)법 인 ④ 명 칭 ⑤ 본 사 (전화)⑥ 지 사 경 비 구 역 등 ⑦ 용역 계약 회 사 수 ⑧ 경 비 장 소 수 ⑨ 경 비 원 수 ⑩ 관 련 시·도 명 용 역 능 력 ⑪ 자 본 ⑫ 손해배상 (공탁·보험·공제) 용역 경비업법 제○조 및 동법시행령 제○조의 규정에 의하여 ...
정보시스템 위탁감리 용역 계약서 정보시스템 위탁감리 용역 계약서 ○. 계 약 번 호 제 OOO ... 정보시스템 위탁감리 용역 (이하 “감리”라 함) 계약을 체결함에 있어 필요한 사항을 ...