무료서식 양식 다운로드 프리폼

부서별서식 > 전산

소프트웨어사업 표준하도급계약서 소프트웨어사업 표준하도급계약서 OOOO회사(이하 “갑”이라 한다)와 OOOO회사(이하 “을”이라 한다)는 소프트웨어사업 하도급거래에 대하여 공통적으로 적용되는 기본적 사항을 정하기 위하여 다음과 같이 기본계약을 체결한다. 제 ○ 조(기본원칙) ① 갑과 을은 상호 존중 및 신의와 성실의 원칙에어사업...

패키지.모음서식 > 공사계약입찰

('○.○월 개정양식) 청렴계약이행서약서 당사는 부패없는 투명한 기업경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약제 시행 취지에 적극 호응하여 서울특별시에서 시행하는 ○공사(용역하며,...

건설서식 > 하도급관리

하자보증금대장 하 자 보 증 금 대 장 순번 현 장 명 하도급공사명 하 도 급 자 계 약 금 액 하자보증기간 하자보증금 상 호 대 표 자

민원행정서식 > 고용노동부

[별지 제○호서식] [별지 제○호서식] 고용보험 하도급사업주신고서 처리기간 ○ 일 ① 사업장관리번호 신 고 (하도급) 사 업 장 ②명 칭 ③대규모기업 ○. 해당 ○. 비해당 ④소 재 지 (전화 :)⑤업 종 명 (주생산품 :)⑥업종코드 ⑦총 매 출 액 (사업금액) 만원 ⑧상 시근로자수 명 ⑨원도급사업장납품물품명 물품명:매출모기업...

법률서식 > 민사

소취하부동의서 [담당재판부:제 민사부(단독)] 사 건 ○가단(합, 소)○ 소유권이전등기말소 원 고 ○ 피 고 ○ 이 사건에 관하여 피고는 원고가 ○. ○. ○. 한 소취하에 동의하지 아니합니다. ○. ○. ○. 피고 ○ (날인 또는 서명) (연락처) ○ ○ ○ ○지방법원 (○지원) 제 ○민사부(단독) 귀중

건설서식 > 공사계약/수주

공사도급계약서(완전판) 공 사 도 급 계 약 서 ○. 공 사 명:OOOO ○. 도급금액:일금 OOO 원정(단, 부가세 별도) ○. 공사기간:착공:○OO. OO. OO. 준공:○OO. OO. OO. 위 공사도급에 관하여 도급인 주식회사 OOOO (이하 ‘갑’이라 한다.)와 수급인 OOOO (이하 ‘을’이라 한다.)는 다음 :○OO....

건설서식 > 건축인가/허가

건설업 양도 신고 서류 목차 [건설산업기본법령 관계서식] 건설업 양도 ... 동의서 (양도자가 시공중인 건설공사 에 한함) ○. 건설공사 의 현황 (하자보수의무 기간 중에 있는 공사) ○. 양도에 관한 사항을 의결한 주주총회 등의 결의서 사본 ○. 등록증, 등록수첩 사본 ○. 대표자 이력서 ○. 대표자 주민등록 초본 ○. 각서(양도자, 양수자) ○. 사무실 위치도

패키지.모음서식 > 각종 계약서

프로젝트등의 공동수급표준협정서입니다. 프로젝트등의 공동수급표준협정서입니다. 공동수급표준협정서(공동이행방식) 제○조 (목적) 이 협정서는 ○, ○ ...

민원행정서식 > 안전행정부

〔별지 제○호서식〕<개정 ○. ○. ○> 〔별지 제○호서식〕<개정 ○. ○. ○> 년도 소방시설공사실적신고서 처리기간 즉 시 신고인 ① 업 종 별 ②면허번호 제 호 ③상호(명칭) ④대 표 자 ⑤소 재 지 신 고 내 용 별첨 구비서류 참조 소방법시행령 제○조제○항의 규정에 의하여 년도 소방시설공사실적을 별신고인...

회사서식 > 계약서서식

공사계약특수조건 공사계약 특수조건 (조달청 계약 ... 공사손해보험 계약목적물의 착공일이전에 건설공사 보험 또는 조립보험(이하 “공사보험”이라 한다)에 가입하여야 한다. ②집행요령 제○조에서 정한 손해의 담보에 대한 계약상대자의 자기부담금은 매 건당 각각 ○억원이하로 한다. ③보험약관은 특별히 정한 경우를 제외하고는 도심지내의 공사는 영국식 약관, 기타공사는 독일식

민원행정서식 > 행정자치부

소방시설공사 실적신고서 〔별지 제○호서식〕<개정 ○. ○. ○> 년도 소방시설공사실적신고서 처리기간 즉 시 신고인 ① 업 종 별 ②면허번호 제 호 ③상호(명칭) ④대 표 자 ⑤소 재 지 신 고 내 용 별첨 구비서류 참조 소방법시행령 제○조제○항의 규정에 의하여 년도 소방시설공사실적을 별첨과 같이 신고합니다. 년허번호...

민원행정서식 > 건설교통부

- 해당공제조합의 의견서 ○. 건설공사 발주자의 동의가 있음을 입증하는 서류(시공 중인 건설공사 가 있는 경우에 한한다) ○ 담당공무원이 확인에 동의하지 아니하는 경우 신청인이 직접 제출하여야 하는 서류 ○. 양수인이 법인인 경우에는 양수인의 법인등기부등본 ○. 양수인이 「건설산업기본법 시행령」 별표 ○에 규정된 사무실을 갖추었음을 확인할 수 있는 건물등기부등본 ○. 양수인에 관한 「건설산업기본법 시행령」 별표 ○에 규정된 ...

건설서식 > 공사감리업무

목 차 목 차 구 분 제 목 페이지 제○장 공사추진현황 ○.○ 공사계약 개요 ○.○ 공사추진 계획 및 실적 제○장 책임감리용역 현황 ○.○ 책임감리용역 계약 개요 ○.○ 감리단 조직 제○장 주요구조물 및 중점관리대상 공종 현황 ○.○ 주요구조물 ○.○ 중점관리대상 공종 제○장 감리업무일지 ○.○ 책임감리원 업무일지 ○.○감리용역...

패키지.모음서식 > 공사기타서식

각 서 공사명:당 사는 위 건 적격심사서류(신인도평가서) 제출에 있어 신의성실의 원칙에 따라 작성하고 아래 기재사항이 틀림없으며, 만약 부정한 방법이나 허위로 제출한 사실이 발견된 때에는 적격낙찰자 대상에서 제외하거나 취소, 계약의 해제나 해지, 입찰참가자격 제한조치 등 어떠한 제재나 처분을 받아도 하등의 이의를 제기하지방법이나...

건설서식 > 공사감리업무

조사?검사공무원증 [별지 제○호서식] (앞 쪽) 조사 ○;검사공무원증 소 속:사진 (○.○cm×○cm) 직 명:성 명:O O O 유효기간:○OO년 O월 O일부터 ○OO년 O월 O일까지 위 사람은 건설산업기본법 제○조의 규정에 의하여 건설업자의 경영실태나 공사시공에 필요한 자재 및 시설을 조사 또는 검사할 수 있는 자임을 년...

회사서식 > 계약서서식

조선업종표준하도급기본계약서 조선업종표준하도급기본계약서 선박의 부품 또는 그 부속품(이하 “부품”이라 한다)의 제조 ○;수리 등을 위한 거래에 있어 OOOO회사(이하 “갑”이라 한다)와 OOOO회사(이하 “을”이라 한다)는 다음과 같이 기본계약을 체결한다. 제○조(기본원칙) ① 거래는 상호이익의 존중 및 신의성실의 원칙에 어...

회사서식 > 계약서서식

전자업종표준하도급기본계약서 전자업종표준하도급기본계약서 자재 ○;機品 또는 물품(이하 “물품 등”이라 한다)의 제조 ○;가공 ○;수리 등을 위한 거래에 있어 OOOO회사(이하 “갑”이라 한다)와 ○회사(이하 “을”이라 한다)는 다음과 같이 기본계약을 체결한다. 제○조(기본원칙) ① 거래는 상호이익의 존중 및 신의성실의 원칙거래에...

회사서식 > 계약서서식

음식료업종표준하도급계약서 음식료업종 표준하도급 기본계약서 OOOO회사(이하 ○;갑 ○;이라 한다)와 OOOO회사(이하 ○;을 ○;이라 한다)는 음식료의 완제품 및 중간재의 물품공급에 관한 기본사항을 정하기 위하여 다음과 같이 기본계약을 체결한다. 제○조(기본원칙) ① 거래는 상호이익 존중 및 신의성실의 원칙에 따라다)는...

회사서식 > 계약서서식

기계업종표준하도급 기본계약서 기계업종표준하도급기본계약서 개정 ○. ○. ○. OOOO회사(이하 ‘갑’이라 한다)와 OOOO회사(이하 ‘을’이라 한다)는 기계업종 관련 자재 ○;기기 ○;물품 등(이하 ‘목적물’이라 한다)의 제조 ○;가공 ○;수리 등(이하 ‘제조’라 한다)을 위하여 다음과 같이 기본계약을 체결한다. 제 ○ 한다)는...

세무회계서식 > 기타

법령안(일부개정 법률) ■ 과세자료의 제출 및 관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제○호서식] <개정 ○.○.○> 전기공사 실적에 관한 자료 (단위: 원) 전기공사업자 공사명 공사분야 발주자명 또는 원도급자명 계약종류코드 계약 연월일 착공월 (예정월) 준공월 (예정월) 해당 연도 계약금액 해당 연도 기성금액 해당...