건설공사계약서작성 서류목록(서류포함) 계약서작성 서류목록 □ 시설공사의 계약서 작성에 필요한 서류와 편철 순서는 다음과 같으며, 해당사항을 기입 및 출력하여 사용하시기 바랍니다. ○. 시설공사 도급계약서 ○부 ○. 공사계약특수조건 ○부 ○. 공사계약일반조건 ○부 ○. 공동수급표준협정서(공동이행방식 및 분담이행방식) ○부 ...
공사 하도급 계약서 공사 하도급 계약서 수급인 ○(이하 ○;갑 ○;이라 칭함)와 하수급인(이하 ○;을 ○;이라 칭함)은 ▲▲공사의 하도급을 위하여 다음의 계약을 체결한다. 제○조【목 적】 ○;을 ○;은 ○;갑 ○;에 대하여 도급인 ○가 ○;갑 ○;에게 도급한 ▲▲시 ▲▲구 ▲▲동 ○ 가 ○ 번지의 건물의 ▲▲공사에위하여...
건설공사 기성실적신고서 ○OO년도 건설공사 기성실적신고서 ※(○)업종부호 상 호 OOOO 사업자등록번호 대 표 자 O O O ○; ○; (단위:천원) (○) 일련 번호 (○)공사명 ※ (○) 토목건축 및 산업 설비 등 코드(별첨) ※ (○) 전문공사 종류별 코드(별첨) ※ (○) 공사 지역 (○) 발주자명 ※ (...
[서식 ○ ○]건설공사 실적신고 별지 서식 ○OO년도 건설공사 실적신고 별지 서식 ※ 유의사항 ○; ○OO년도 건설공사 실적신고 별지 서식은 전문건설업자의 ○년도 시공능력평가 금액 산정의 기초 자료가 되며, 현재정부 입찰제도인 적격심사에 대하여 일부 반영되는 항목이 있음을 유념하시기 바랍니다. 따라서, 업체에서는 해당사전문건설업자의...
공 사 도 급 계 약 서 도급인 를 “갑”이라 칭하고 수급인 를 “을”이라 칭하며 다음 각 조항을 계약 체결한다. 다 음 제○조 【권리의무】 “을”은 “갑”의 제○조(도급명)을 수급하고 “갑”은 그 결과에 대하여 “을”에게 공사 도급 대금을 지불한다. 제○조 【도급명】 제○조 【공사기간】 공사착공은 준공기일은 다음무】...
[별지 제○호의○서식] (앞 쪽) 건설공사의 직접시공계획서 공사명 ①공 종 공종:세부공종:현장소재지 발주자 상 호 (기관명): □공공기관 □민간 대표자 주소 수급인 상호 대표자 영업소소재지 공 사 개 요 도급방법 □단독도급 □공동도급 (□공동이행방식 □분담이행방식 □주계약자관리방식)계약성질 □장기계속공사 □ 기타공사 ②계...
공사대장 공 사 대 장 공사명: 수 량 도급자 계약금액:계 약 방 법 일반 수의 지명 제한 입 찰 년 월 일\계 약 ○ 년 월 일 설 계 변 경 증 감 액 년 월 일 증 감 액 변 경 금 액 지 출 과 목 (관) (항) (세항) (세세항) (목) 재원 (지방비\) (국방비\)...
○ 각서 ○ 각 서 공 사 명:○)상기 공사에 있어 귀사가 정한 도급공사의 안전 수칙 및 작업 지시서를 엄격히 준수하여 공사중에 발생하는 모든 재해에 대하여 민, 형사상의 책임을 당사가 진다. ○)작업에 필요한 안전 장구는 자비 지참 사용할 것이며 이의 불이행 및 태만할 때에는서를...
시공계획서 시 공 계 획 서 (의정부시 가로등 유지보수공사:단가) Ⅰ. 일반적인 사항 ○) “갑”은 가로등 유지보수 사유가 발생하였을 때에는 “을” 에게 통보하고 “을”은 특별한 사유가 없는 한 ○분이내 현장도착, ○시간이내에 응급조치를 하여야 하며, ○시간 이내에 이를 수리하여야 하며, 야간 및 공휴일에도 같다. ○) 을”...
토건 도급 계약 토건 도급 계약 ○. 공 사 명:○공사 ○. 공사현장:▲▲시 ▲▲구 ▲▲동 ○ 번지 ○. 계약금액:금 ○만원정 ○. 공사기간┌착 공:○ 년 ○ 월 ○ 일 └ 완 공:○ 년 ○ 월 ○ 일 ▲▲시 ▲▲구(이하 ○;갑 ○;이라 함)과 수급인 ○(이하 ○;을 ○;이라 함)은 상호 대등한 입장에서 위의 공사에 ...
합 의 (각) 서 합 의 (각) 서 공사관리번호:공 사 명:입 찰 일 시:위 공사를 공동도급으로 수주 받기 위하여 아래 공동수급체 구성원들은 공동수급체를 결성하여 입찰에 참가함에 있어 공동수급체의 대표자에게 입찰 등에 관하여 공동수급체 구성원 전원을 대표할 수 있는 권한을 부여하며, 공동수급체 구성원들은 입찰할 금액, 공동수급체를...
건설공사 기성실적 증명서류 내역 [서식 ○ ○] ○OO년도 건설공사 기성실적 증명서류 내역 업 종 상 호 대 표 자 ○; ○; 일련번호 공 사 명(필요시 기재함)건설공사 기성실적 증명(신청)서 건설공사대장사본 매출처별 세금계산서 합계표(면세포함) 도급 계약서 사본 기 타 ※ ㅇ증명서류가 제출된 항목은 “O",미...
도급계약서 도 급 계 약 서 제 ○ 조 건축할 건물의 표시 OO 시 OO 구 OO 동 OO 번지의 지상 OO 건평:OOO 평 위 건물의 설계도 및 도면은 별지 목록과 같음. 도급대금 금 원 제 ○ 조 수급인 OOO(이하 ‘을’이라 함.)은 ○OO년 O월 O일 공사에 착수하여 ○OO년 O월 O일까지 완료함과 동시에 도급인 및...
도급계약서 도 급 계 약 서 제○조 건축할 건물 주 소 OO시 OO구 OO동 OO번지상의 지상 건 평 평 (위 건물의 설계도 및 도면은 별지 목록과 같음) 도급대금 금 원 제○조 수급인 OOO(이하 ○;을 ○;이라 함)은 ○OO년 O월 O일 공사에 착수하여 ○OO년 O월 O일까지 완료함과 동시에 도급인 OOO(이하 록과...
도급 계약서 도급 계약서 ○. 건축할 건물의 표시 ▲▲시 ▲▲구 ▲▲동 ○ 번지의 지상 건평:○평 위 건물의 설계도 및 도면은 별지 목록과 같음. 도급대금 금 ○만원 ○. 수급인 ○(이하 ○;을 ○;이라 함)은 ○ 년 ○ 월 ○ 일 공사에 착수하여 ○ 년 ○ 월 ○ 일까지 완료함과 동시에 도급인 ○(이하 ○;갑 ○;이....
직접시공계획서 [별첨○] 직접시공계획서 서식(별지 제○호의○서식) (앞쪽) 건설공사의 직접시공계획서 공 사 명 ①공 종 공종: 세부공종: 현장소재지 발 주 자 상 호 (기관명) □ 공공기관 □ 민간 대표자 주 소 수 급 인 상 호 대표자 영업소소재지 공 사 개 요 도 급 방 법 □단독도급 □공동도급 (□공동이행방식 □분담재지...
소장(공사비 지급 지연에 대한 청구의 소) 소 장 원 고 ○ ○ ○ 서울 ○구 ○동 ○ 전화 (○) ○ ○ 우편번호 ○ ○ 피 고 △ △ △ 서울 ○구 ○동 ○ 우편번호 ○ ○ 공사비 청구의 소 청 구 취 지 ○. 피고는 원고에 대하여 ○만원 및 ○년 ○월 ○일부터 이에 대한 소장부본 송달다음날부터 갚을 때까지 연 ○%의울...
도급계약해제통지서 도급계약해제통지서 본인은 ○OO년 OO월 OO일의 도급계약에 따라 귀하에게 OOOO 의 제작(도급)을 의뢰하였던바, 귀하는 ○OO년 OO월 OO일 이것을 인도하였으나 본인이 이것을 조사한 바 OOOO 부분에 중대한 하자가 있어 전혀 사용할 수 없을 뿐만 아니라 도저히 본인이 위 도급계약을 한 목적을 달성OO년...
도급계약서 도 급 계 약 서 제○조 건축할 건물 주 소 OO시 OO구 OO동 OO번지상의 지상 건 평 평 (위 건물의 설계도 및 도면은 별지 목록과 같음) 도급대금 금 원 제○조 수급인 OOO(이하 ○;을 ○;이라 함)은 ○OO년 O월 O일 공사에 착수하여 ○OO년 O월 O일까지 완료함과 동시에 도급인 OOO(이하 록과...
도 급 계 약 서 제 ○ 조 건축할 건물의 표시 시 구 동 번지의 지상 건평:평 위 건물의 설계도 및 도면은 별지 목록과 같음. 도급대금 금 원 제 ○ 조 수급인 (이하 ‘을’이라 함.)은 년 월 일 공사에 착수하여 ○ 년 월 일까지 완료함과 동시에 도급인 (이하‘갑’이라 함.)에게 인도한다. 제과...