무료서식 양식 다운로드 프리폼

건설서식 > 공사계약/수주

건설공장 하도급계약 일반조건 건설공사 하도급계약 일반조건 제 ○조(기본원칙) ①원사업자(이하 “갑”이라 한다)와 수급사업자(이하 “을”이라 한다)는 대등한 입장에서 서로 협력하여 신의에 따라 성실히 계약을 이행한다. ② 갑과 을은 이 공사의 시공 및 이 계약의 시행에 있어서 건설산업기본법, 하도급거래공정화에관한법률 및 관)는...

건설서식 > 공사계약/수주

건설공사 표준하도급계약서(기본, 변경) 건설공사 표준하도급계약서(기본, 변경) ○. 발 주 자:O O O 원도급공사명:OOOO ○. 하도급공사명:OOOO ○. 공 사 장 소:OO시 OO구 OO동 OO OO ○. 공 사 기 간:착공 ○OO 년 OO 월 OO 일 준공 ○OO 년 OO 월 OO 일 ○. 계 약 금 액:일금 OO:OOOO...

건설서식 > 공사계약/수주

표준하도급계약개정의견 건설표준하도급계약서 건설공사 표준하도급계약서 (기본,변경) ○. 발 주 자:원도급공사명:○. 하도급공사명:○. 공 사 장 소:○. 공 사 기 간 착공:년 월 일 준공:년 월 일 ○. 계 약 금 액:일금 원정 (￦) ○; 공급가액:일금 원정 (￦)(노무비: 일금 원정)*건설산업기본법시행령 제○조 규소:○....

건설서식 > 공사계약/수주

표준하도급계약개정의견 건설표준하도급계약서 건설공사 표준하도급계약서 (기본, 변경) ○. 발 주 자:원도급공사명:○. 하도급공사명:○. 공 사 장 소:○. 공 사 기 간:착공 ○OO년 O월 O일 준공 ○OO년 O월 O일 ○. 계 약 금 액:일금 원정 (￦)ㅇ공급가액:일금 원정 (￦)(노무비: 일금 원정)*건설산업기본법시행령...

건설서식 > 하도급관리

표준하도급계약개정의견 건설표준하도급계약서 건설공사 표준하도급계약서 (기본,변경) ○. 발 주 자:원도급공사명:○. 하도급공사명:○. 공 사 장 소:○. 공 사 기 간:착공 년 월 일 준공 년 월 일 ○. 계 약 금 액:일금 원정 (￦)ㅇ 공급가액:일금 원정 (￦)(노무비: 일금 원정)*건설산업기본법시행령 제○조 규정에 의소:○....

건설서식 > 하도급관리

표준하도급계약서 건설표준하도급계약서 건설공사 표준하도급계약서 (기본,변경) ○. 발 주 자:원도급공사명:○. 하도급공사명:○. 공 사 장 소:○. 공 사 기 간:착공 ○OO년 O월 O일:: 준공 ○OO년 O월 O일 ○. 계 약 금 액:일금 원정 (￦)ㅇ공급가액:일금 원정 (￦)(노무비: 일금 원정)*건설산업기본법시행령 제....

회사서식 > 계약서서식

건설공사표준하도급계약서 건설공사 표준하도급계약서 (기본,변경) ○. 발 주 자:원도급공사명:○. 하도급공사명:○. 공 사 장 소:○. 공 사 기 간:착공 년 월 일 준공 년 월 일 ○. 계 약 금 액:일금 원정 (￦)ㅇ 공급가액:일금 원정 (￦)(노무비: 일금 원정)*건설산업기본법시행령 제○조 규정에 의한 노무비 ㅇ 부가...

부서별서식 > 건설

표준하도급계약서 건설표준하도급계약서 건설공사 표준하도급계약서 (기본,변경) ○. 발 주 자:원도급공사명:○. 하도급공사명:○. 공 사 장 소:○. 공 사 기 간:착공 ○OO년 O월 O일:: 준공 ○OO년 O월 O일 ○. 계 약 금 액:일금 원정 (￦)ㅇ공급가액:일금 원정 (￦)(노무비: 일금 원정)*건설산업기본법시행령 제....

건설서식 > 부동산관련

부대입찰에 따른 확약서 【붙임양식 ○】 부대입찰에 따른 확약서 공사관리번호： 공 사 명：.. .,： 에 실시하는 상기 공사입찰과 관련하여 별첨내용의 하도급사항을 제출함에 있어 아래 사항을 확약하며, 만일 사실과 다르거나 위반할 경우에는 어떠한 불이익을 받더라도 이의를 제기하지 않겠습니다. ○. 우리회사가 선정한 하수급예정용의...

회사서식 > 건축

建設工事 下都給契約書 建設工事 下都給契約書 공 사 명 공사금액 공사기간 ○종합건설(주) 건설공사 표준하도급계약서 (공정거래위원회 제정) ○. 발 주 자： 원 도 급 공 사 명： ○. 하 도 급 공 사 명： ○. 공 사 장 소： ○. 공 사 기 간：착공： 년 월 일 준공： 년 월 일 ○. 계 약 금 액：일금 원정 ○공 급 ...

패키지.모음서식 > 공사계약

공사 계약 특수 조건(○) (시설공사 하도급계약 및 시공요령) 제 ○ 조 (총칙) 옹진군의 본청, 사업소 및 면(이하 "발주처"라 한다)에서 발주한 시설공사에 대하여 시설공사 수급인(이하 "원사업자라 한다)이 한 도급계약을 체결하여 시공하고자 할 때에는 다음 요령에 의한다. 제 ○ 조 (하도급 서면계약) ① 원사업자는 하주한...

회사서식 > 계약서서식

전기공사 표준하도급 계약서 電氣工事 標準下都給 契約書 ○OO. O. O. 公 正 去 來 委 員 會 전기공사 표준하도급 계약서 ○. 발 주 자:ㅇ 원도급공사명:○. 하도급공사명:○. 공 사 장 소:○. 공 사 기 간:착공 ○OO년 O월 O일 준공 ○OO년 O월 O일 ○. 계 약 금 액:일금 원정(￦)ㅇ 공급가액:일금 원정(...

샘플서식 > 계약샘플 > 기계/공장/생산

하도급 전속 계약서 하도급 전속 계약서 ◇◇주식회사를 ○;갑 ○;으로 하고 ◆◆주식회사를 ○;을 ○;로 하여 쌍방간에 도급 전속 계약을 다음과 같이 체결한다. 제○조【계약의 목적】 ○;을 ○;은 본 계약 체결일로부터 ○;갑 ○;의 전속 하도급 공장이 되어 ○;갑 ○;이 지정하는 ▼▼부품 등의 가공만을 하기로 약속한과...

법률서식 > 소장작성

공사대금청구의소 소 장 원 고 OOO (주민등록번호) OO시 OO구 OO동 OO(우편번호 OOO OOO) 연락처: 피 고 ◇◇◇ (주민등록번호) OO시 OO구 OO동 OO(우편번호 OOO OOO) 연락처: 공사대금청구의 소 청 구 취 지 ○. 피고는 원고에게 금 ○,○,○원 및 이에 대한 이 사건 소장부본 송달 다음날부터...

민원행정서식 > 국세청

신용카드 직불카드대금결제자료 [별지 제○호서식] 신용카드 ○;직불카드대금결제자료 ○. 신용카드업자 관련사항 레코드구 분 자료구분 세무서 제 출 연월일 신용카드업자 제출자구 분 사업자등록 번호 결제기간시작연월일 결제기간종료연월일 신 용 카 드 회사명 대표자명 소재지법정동코드 우편번호 소재지 납세지 전화번호 제 출 내 용 제연월일...

샘플서식 > 계약샘플 > 건설관련

공사 하도급 계약서 공사 하도급 계약서 수급인 ○(이하 ○;갑 ○;이라 칭함)와 하수급인(이하 ○;을 ○;이라 칭함)은 ▲▲공사의 하도급을 위하여 다음의 계약을 체결한다. 제○조【목 적】 ○;을 ○;은 ○;갑 ○;에 대하여 도급인 ○가 ○;갑 ○;에게 도급한 ▲▲시 ▲▲구 ▲▲동 ○ 가 ○ 번지의 건물의 ▲▲공사에위하여...

샘플서식 > 계약샘플 > 건설관련

건설 하도급 계약서 건설 하도급 계약서 ▲▲시 ▲▲구 ▲▲동 ○ 가 ○ 번지 수급인 ○ ○ ○ ▲▲시 ▲▲구 ▲▲동 ○ 가 ○ 번지 하수급인 ○ ○ ○ 위 당사자 사이에 ▲▲공사 하도급을 위하여 다음 계약을 체결한다. 제○조【계약 목적】위 하수급인 ○은 수급인 ○에 대하여 도급인 ○가 수급인 ○에게 도급하였던 ▲▲시 ▲▲...

샘플서식 > 계약샘플 > 건설관련

건설공사 하도급 계약서 건설공사 하도급 계약서 ○. ○. ○ 대한건설협회 ○;대한전문건설협회 공동 제정 표준 서식 ○. 발주자:○. 공사명:도급공사명:하도급공사명:○. 공사장소 ○. 공사기간:착공 ○ 년 ○ 월 ○ 일 준공 ○ 년 ○ 월 ○ 일 ○. 계약금액:일금 ○ 원정 공급가액:일금 ○ 원정 부가가치세:일금 ○ 원정 공사명:하도급공사명:○....

건설서식 > 하도급관리

건축설계표준하도급계약서 건축설계표준하도급계약서 ○;건 명: ○;대지위치: ○;대지면적:㎡( 평) ○;지역ㆍ지구: ○;용 도:주용도 부속용도 ○;구 조: ○;규 모:지하 층, 지상 층 건축면적 ㎡( 평) 연 면 적 ㎡( 평) ○;업무범위 및 기간 업 무 범 위 업 무 기 간 비 고 ○OO. O. O～○OO. O....

회사서식 > 계약서서식

PLANT 하도급 계약서 PLANT 하도급 계약서 도급인:“갑” 수급인:“을” 상기 “갑”과 “을”은 ○OO년 O월 O일 “갑”과 OOO(이하 “발주자”라 함)간의 계약 (이하 “원 계약”이라 함)에 따라 (이하 “PLANT"이라 함)의 성공적인 수행을 위하여 다음과 같이 하도급계약을 체결한다. 다음 제○“발주자”라...