무료서식 양식 다운로드 프리폼

공사대금 지급확인서 공사대금 지급확인서 도급업자 (주)○○○○(이하 “갑”이라 칭한다)와 하청업자 ○○○(이하 “을”이라 칭한다)는 상호간에 공사대금의 지급과 관련하여 다음 확인서를 작성한다. 제○조 (하청공사 내용) 공 사 명 ○○○○공사 공사기간 ○○○○년 ○○월 ○○일 ~ ○○○○년 ○○월 ○○일 제○조 (공사대금 지급) “갑”은 다음 각호의 절차에 따라 공사대금 전액을 “을”에게 온라인 현금입금 하였으며 “을”은 본 공사대금을 전액 수령하였음을 확인한다. 공사 대금액 지급일 ○차 일금○○○원정(￦ ) ○○○○년 ○○ ...월 ○○일 ○차 일금○○○원정(￦ ) ○○○○년 ○○월 ○○일 제○조 (공사대금의 노임지급) ○. “을”은 “갑”으로부터 받은 공사대금을 “을”이 고용한 근로자들에게 “을”이 정한 기준에 따른 노임지급에 우선적으로 사용하여야 한다. ○. 제○항의 근로자는 “갑”의 공사에 투입된 근로자로서 “을”은 “을”의 명의로 해당 노임을 온라인 현금입금을 하도록 한다. 제○조 (분쟁) ○. 제○조의 미이행(또는 불완전이행)으로 분쟁이 발생으로 “갑”이 여하한 손해를 입을 경우 “갑”은 관련 손해에 대해 즉시 “을”에 대해 손해배상 청구한다. ○. 제○항의 경우 “갑”의 영업소에 대한 기물파손 등의 경우에는 기물의 손해 및 업무의 마비에 따른 손해액을 배상하여야 하며, “갑”이 임금을 대신 지급한 경우에는 대신 지급한 임금 및 이에 더하여 대신 지급한 임금의 ○배에 해당하는 손해금을 “을”에게 손해배상 청구한다. 기타 다른 상황의 발생 시에는 그에 따른 손해 및 “갑”이 입은 영업손실에 대해 “을”에게 손해배상 청구한다. 제○조 (분쟁해결) 본 계약과 관련하여 양 당사자간의 분쟁이 발생한 경우 “갑”의 주소지 관할 지방법원을 민사조정에 의해 최종적으로 해결 한다. 위와 같이 본 확인서를 쌍방이 유효하게 작성되었음을 증명하면서 ○통을 작성하여, 각각 서명(또는 기명)날인 후 “갑”과 “을”이 각각 ○통씩을 보관한다. ○○○○년 ○...

공사대금 미수령금 확인서 공사대금 미수령금 확인서 ○. 공 사 명 : ○. 공사금액 : ○. 공사기간 : ○. 공사대금 (단위: 원) 차수 수령일자 청구액 수령액 미수령액 계 위와 같이 대금이 되었음을 확인합니다. 년 월 일 주 소: 회사명: 대표이사 (인감)

하도급대금직불인정 확인서 직불(직접지급) 인정 원도급 계약사항 공 사 명 계 약 금 액 기 성 대 가 수 령 횟 수 계 약 기 간 하도급 계약사항 공사명(공종명) 계 약 금 액 현금기성대가 수 령 횟 수 계 약 기 간 수 급 인 상호 및 대표자 주 소 하 수 급 인 상호 및 대표자 주 소 ※ 원하도급 기성대가 수령회수는 하도급계약일로부터 확인서 신청일까지의 회수를 기재함. 상기 공사계약에 의한 수급인과 하수급인간의 하도급계약에 있어 수급인이 건설산업기본법 제○○조, 동법 시행규칙 제○○조, 하도급거래공정화에관한법률 제○○조 및 동법 ...시행령 제○조에 따라 하수급인에게 하도급대금을 직접지급하기를 요청하였으나 하수급인의 요청에 의해 이를 원치 않음을 확인합니다. ○○ 년 월 일 발 주 자 : (인) 수 급 인 : 상호 대표자 (인) 하수급인 : 상호 대표자 (인) 확인자

물품대금지급 사실 확인서 물품대금지급 사실확인서 ○. 동업자 인적사항 성 명 주민등록번호 연 락 처 전 화 번 호 주 소 ○. 물품대금 지급인 인적사항 성 명 주민등록번호 연 락 처 전 화 번 호 주 소 지급일시 지급장소 물품대금 一金 원정 ( \ ) 물품대금 지급인 ○○○이 ○○○○년 ○월 ○일에 ○○○ 장소에서 물품대금을 상기 동업자 ○○○에게 물품대금을 지급한 사실이 을 확인합니다. ○○ 년 월 일 위 확 인 자 성 명 : 직 급 : 주민등록번호 : 주 소 : ○○○

하도급대금 직불인정확인서 하도급대금 직불(직접지급) 인정 확인서 원도급계약사항 공 사 명 계약금액 원 기성대가 수령횟수 총( )회 계약기간 년 월 일 ○○○; 년 월 일 하도급계약사항 공사명(공종명) 계약금액 원 현금기성대가 수령횟수 총( )회 계약기간 년 월 일 ○○○; 년 월 일 수급인상호 및 대표자 주 소 하수급인상호 및 대표자 주 소 ※ 원하도급 기성대가 수령회수는 하도급계약일로부터 확인서 신청일까지의 회수를 기재함. 상기 공사계약에 의한 수급인과 하수급인간의 하도급계약에 있어 수급인이 건설산업기본법 제○○조, 동법 시행 ...규칙 제○○조, 하도급거래공정화에관한법률 제○○조 및 동법시행령 제○조에 따라 하수급인에게 하도급대금을 직접지급하기를 요청하였으나 하수급인의 요청에 의해 이를 원치 않음을 확인합니다. ○○ 년 월 일 발 주 자 : (인) 수 급 인 : 상호 대표자 (인) 하수급인 : 상호 대표자 (인) 확인자

물품대금지급사실확인서 물품대금지급 사실확인서 ○. 동업자 인적사항 성 명 ○○○ 주민등록번호 연 락 처 전 화 번 호 주 소 ○. 물품대금 지급인 인적사항 성 명 ○○○ 주민등록번호 연 락 처 전 화 번 호 주 소 지급일시 지급장소 물품대금 一金 ○○○ 원정 ( \ ○○○ ) 물품대금 지급인 ○○○이 ○○○○년 ○월 ○일에 ○○○ 장소에서 물품대금을 상기 동업자 ○○○에게 물품대금을 지급한 사실이 틀림없음을 확인합니다. ○○○○년 ○ 월 ○일 위 확 인 자 성 명 : ○○○ (인) 직 급 : 주민등록번호 : 주 소 : ○○○ 貴中

대 금 청 구 서 대 금 청 구 서 (공사, 용역, 물품) ○. 공 사 명 : 경로당 및 독거노인에 대한 퓨즈콕 및 차양막 설치 공사 ○. 계 약 금 액 : 一金 OOO 원정(￦OOO,OOO,OOO) ○. 계 약 년 월 일 : ○○OO 년 O 월 O 일 ○. 착 공 년 월 일 : ○○OO 년 O 월 O 일 ○. 준 공 년 월 일 : ○○OO 년 O 월 O 일 ○. 청 구 금 액 : 일금 OOO 원정 (￦OOO,OOO,OOO) 상기와 같이 대금을 신청하오니 지급하여 주시기 바랍니다. ○○OO 년 O 월 O 일 주 소 : OO OO시 ...OO동 O O (OO빌딩 O층) 회 사 명 : (주) O O 종 합 건 설 대 표 이 사 : O O O (인) OO 시청 귀하

부동산가압류신청(공사대금) ◈부동산가압류신청서(공사대금) 부동산가압류신청 채 권 자 ○ ○ ○ ○○시 ○○구 ○○동 ○ 채 무 자 ○ ○ ○ ○○시 ○○구 ○○동 ○ 가압류할 부동산의 표시：별지목록 기재와 같음 청구금액：금 ○○○원정(공사대금) 청구채권의 내용：○○○○.○.○.자 공사도급계약에 의한 공사대금 청구채권의 보전 신 청 취 지 채권자가 채무자에 대하여 가지는 위 채권의 집행을 보전하기 위하여 채무자 소유의 별지목록 기재의 부동산을 가압류 한다.. 라는 재판을 구합니다. 신 청 이 유 ○. 위 채권자와 채무자는 ○○○○.○ ....○.자로 ○○시 ○○구 ○○동 ○호, 대지면적 ○○○.○○평방미터 위에 건축면적 ○○○.○○평방미터에 해당하는 공사를 공사기간 ○○○○.○.○.부터 같은 해 ○.○.까지(실제 공사기간은 ○○○○.○.○.부터 동년 ○.○.까지 하였음) 완공하기로 하고, 총공사대금 ○○○만원에 별지 공사도급계약서를 체결하고, 철근콘크리트 평슬라브지붕 ○층 다가구용 단독주택을 ○○○○.○.○. 완공한 후 ○○○○.○.○.자로 준공검사를 마쳐준 사실이 있습니다. ○. 채권자는 공사도급계약서에 명시된 조건에 따라 성실히 시공하여 준공검사까지 받아주었던 것이 사실입니다. ○. 또한 채무자가 공사중 추가로 공사를 하여 달라고 하여 알루미늄 방범창, 온돌마루, 건물외창의 방돌붙이기, 옥탑층 넓히기, 공청안테나 설치 등으로 인하여 공사금 ○○○원이 추가되어, 총공사비는 ○○○원이 되었습니다. ○. 위 총공사비 중 ○○○○.○.○.자로 금 ○○○만원을, 같은 해 같은 달 ○.자로 ○○○만원을, 같은 해 ○.○.자로 금 ○○○만원을, 같은 해 같은 월 ○.자로 금 ○○○만원을 받았고, 또한 ○○○○.○.○.자로 금 ○○만원을, 같은 해 ○.○.자로 금 ○○만원을, 같은 해 ○.○.자로

공사대금청구의소 소 장 원 고 OOO (주민등록번호) OO시 OO구 OO동 OO(우편번호 OOO OOO) 연락처: 피 고 ◇◇◇ (주민등록번호) OO시 OO구 OO동 OO(우편번호 OOO OOO) 연락처: 공사대금청구의 소 청 구 취 지 ○. 피고는 원고에게 금 ○○,○○○,○○○원 및 이에 대한 이 사건 소장부본 송달 다음날부터 다 갚을 때까지 연 ○○%의 비율에 의한 돈을 지급하라. ○. 소송비용은 피고의 부담으로 한다. ○. 위 제○항은 가집행 할 수 있다. 라는 판결을 구합니다. 청 구 원 인 ○. 원고는 피고로부터 건물신축 ...공사를 다음과 같이 하도급 받아 공사를 ○○% 완성하였습니다. 가. 원고는 ○○OO. O. 하순경 피고와 사이에 OO시 OO구 OO동 OO의 O 소재 신축주택 ○○○㎡의 공사하도급계약을 체결하고 도급금액은 ㎡당 금 ○○○,○○○원 합계 금 ○○,○○○,○○○원(○○○㎡ × ○○○,○○○원)으로, 공사기간은 ○○OO. O.부터 같은 해 O. OO.까지로 약정하였습니다. 나. 그런데 피고는 원고에게 위 공사의 하도급을 맡긴 이후인 ○○OO. O. OO.경 피고가 발행한 가계수표와 은행에 돌아온 약속어음을 결재하지 못하여 부도를 맞게 되었습니다. 다. 원고는 당시 위 가항의 공사계약에 따라 성실히 공사를 수행하고 있었는데, 피고가 부도를 낼 즈음에는 총 공사의 약 ○○%를 완성하였습니다. ○. 원고가 피고의 부도사실을 알고 피고에게 이 사건 공사를 계속 진행할 의사가 있는지 여부 및 원고의 위 공사에 대한 기성금의 지급을 청구하였으나 피고는 답변을 차일피일 미루던 중 급기야 원고와 연락을 끊고 행방이 묘연해졌습니다. 그러므로 원고는 피고에게 내용증명우편으로 공사대금을 지급해줄 것을 최고하였으나 아무런 답변이 없습니다. ○.

공사대금청구서 청 구 서 ○. 계 약 내 역 ○ 계 약 건 명 : ○ 계 약 금 액 : 金 원정 (￦ ) ○ 계 약 년 월 일 : 년 월 일 ○ 준공(납품)기한 : 년 월 일 ○ 준공(납품)년월일 : 년 월 일 ○. 청 구 내 역 ○ 청 구 구 분 : (선금, 회 기성금 ○○○○; 준공 ○○○○;납품) ○ 청 구 금 액 : 金 원정 (￦ ) ○ 송 금 계 좌 예금주명 (인) 은 행 명 칭 은행 지점 계 좌 번 호 상기와 같이 (공사 ○○○○;용역 ○○○○;물품)대가 지급을 정히 청구합니다. ○○ 년 월 일 위 청구인 주 소 : 상 ...호 : 대 표 자 : (인) 전화번호 : * 계약도장과 청구서의 도장이 상이 할 시는 인감증명 및 사용인감신고서 첨부 ○○○ 귀하

○○○○ (공사,용역,물품)대금청구서 ?z (공사, 용역, 물품) 대금청구서 ○. 공 사 명 : OO 초등학교 교실증축 및 기타시설공사 ○. 계 약 금 액 : 一金 OOO 원정(￦OOO,OOO,OOO) ○. 계 약 년 월 일 : ○○OO 년 O 월 O 일 ○. 착 공 년 월 일 : ○○OO 년 O 월 O 일 ○. 준 공 년 월 일 : ○○OO 년 O 월 O 일 ○. 청 구 금 액 : 일금 OOO 원정 (￦OOO,OOO,OOO) 상기와 같이 대금을 신청하오니 지급하여 주시기 바랍니다. ○○OO 년 O 월 O 일 OO OO시 OO동 O ... O (OO빌딩 O층) ( 주 ) O O 종 합 건 설 대 표 이 사 O O O OOO도 OO 교육청 귀하

공사대금청구서 공사대금청구서 ○. 공사내역 공 사 명 계약금액 일금 원정 (￦ ) 계 약 일 ○○○○ 년 ○월 ○일 공사기한 ○○○○ 년 ○월 ○일 ○. 청구내역 청구금액 일금 원정 (￦ ) 상기와 같이 공사대금 지급을 청구하오니 위 공사대금을 아래 계좌에 입금하여 주시기 바랍니다. ○. 입금계좌 예 금 주 명 은 행 명 ○○ 은행 ○○ 지점 계 좌 번 호 ○. 청구인 주 소 회 사 명 대 표 자 (인) 사업자등록번호 전화번호 ○. 첨부서류 계약도장과 청구서의 도장이 상이 할 경우 인감증명 및 사용인감신고서 첨부 ○○○○년 ○ 월 ...○ 일 (주) ○○○ 대표이사 ○○○ 귀하