건축허가조사 및 검사조서 [별지 제○호서식] <개정 ○ ○;○ ○;○> 건축허가조사 및 검사조서 건 축 주 대 지 위 치 ...
건축허가조서 및 검사조서 [별지 제○호서식] (○면중 제○면) 건축허가조사 및 검사조서 건 축 주 대 지 위 치 지 번 조사/검사자 성 명 서명 또는 인 면허번호 사무소명 등록번호 조사/검사일 설 계 일 건축법 제○조 및 건축법시행규칙 제○조의 규정에 의하여 아래와 같이 건축허가조사 및 검사조서 를 제출합니다. 년 월 일 시장 ○;군수 ○;구청장 ... ...
건축허가조사 및 검사조서 [별지 제○호서식] (○면중 제○면) 건축허가조사 및 검사조서 건 축 주 대 지 위 치 지 번 조사/검사자 성 명 서명 또는 인 면허번호 사무소명 등록번호 조사/검사일 설 계 일 건축법 제○조 및 건축시행규칙 제○조의 규정에 의하여 아래와 같이 건축허가조사 및 검 사조서를 제출합니다. 년 월 일 ...
사용승인조사 및 검사조서 [별지 제○호서식] 사용승인조사 및 검사조서 건 축 주 대 지 위 치 지 번 허 가 번 호 허가일자 조사/검사자 성 명 서명 또는 인 면허번호 사무소명 등록번호 조사/검사일 설 계 일 건축법 제○조 및 건축법시행규칙 제○조의 규정에 의하여 아래와 같이 사용승인조사 및 검사조서 를 제출합니다. 년 월 일 시장 ○;군수 ○;구청장 ... ...
[별지 제○호서식]사용승인조사 및 검사조서 [별지 제○호서식] (○면 중 제○면) 사용승인조사 및 검사조서 건 축 주 O O O 대 ... 및 검사조서 를 제출합니다. ○OO년 O월 O일 시장 ○;군수 ○;구청장 ...
사용승인조사 및 검사조서 [별지 제○호서식] (○면중 제○면) 사용승인조사 및 검사조서 건 축 주 대 지 위 치 지 번 허 가 번 호 허가일자 조사/검사자 성 명 서명 또는 인 면허번호 사무소명 등록번호 조사/검사일 설 계 일 건축법 제○조 및 건축법시행규칙 제○조의 규정에 의하여 아래와 같이 사용승인조사 및 검사조서 를 제출합니다. 년 월 일 시장 ○;군수 ○;구청장 ... ...
증거조사에 관한 이의신청서 증거조사에관한이의신청 사 건 OO고단OOO호 OO사건 피고인 O O O 위 사건에 관하여 법원은 ○OO.O.O. ○:○의 공판기일에 검사가 제출한 증거를 조사함에 있어, ○. 증거물이 서류인 때에는 그 요지를 고지하여야 함에도 불구하고 피고인에 대한 경찰 및 검사 작성의 피의자신문조서에 대한 요○의...
공사 기성부분 검사조서 【별지제○호 서식】 공사기성부분 검사조서 공 사 명: 년 월 일 준공 년 월 일 와 계약분 위 공사 제 회 기성부분검사의 명을 받아 년 월 일 검사한 결과 별지 내역서와 같이 전공사에 대하여 그 기성공정을 %로 조정함. 단 수중지하 및 구조물 내부 또는 저부등 시공후 매몰된 부분의 검사는 별지 감리조서에 의거함. 년 월 일 기성부분 검사자 입 회 원 귀 하...
사후환경영향조서 결과보고서 【별지 제○호 서식】 사후환경영향조사 결과보고서 ○. 사 업 명: ○. 조사기간: ○. 관리책임자: ○. 환경영향 조사결과: 조사일시 구 분 조사항목 조사지점 조사결과 문 제 점 조치결과 비 고 ○. 승인기관 조사 ○;확인결과 조사일시 승인기관 및 담당자 협의내용 및 이행사항 미이행 사항 및 사사결과:...
○ 사용검사신청서및사용검사필증 [별지 제○호 서식] 사용검사신청서 및 사용검사필증 허가번호 □□ □ □□□□ 처리기간 일 건축주 ①성 명 (인) ②주민등록번호 ③주 소 (전화) 공 사 설계자 ④성 명 (인) ⑤면 허 번 호 제호 ⑥사 무 소 명 ⑦등 록 번 호 제호 ⑧주 소 (전화) 공 사 감리자 ⑨성 명 (인) ⑩면 허...
[별지 제○호서식] 도로공사준공검사신청서 귀하 도 로 의 종 류 노 선 명 도로공사허가연월일 년 월 일 공 사 의 종 류 공 사 의 구 간 부터 까지(㎞) 공사시행장소 착수연 월일 년 월 일 준공연월일 년 월 일 도로법시행령 제○조제○항의 규정에 의하여 위와 같이 도로공사를 완료하였으므로 준공검사를 신청합니다. 년 월 일...
용도변경신고서및사용검사필증 [별지 제○호 서식] □ 용도변경신고서 및 사용검사필증 □ 공작물의 사용검사신고서 및 사용검사필증 허가번호 □□ □ □□□□ 처리기간 ○일 건축주 ① 성 명 ② 주 민 등 록 번 호 ③ 주 소 (전화) 설계자 ④ 성 명 ⑤ 면 허 번 호 제호 ⑥ 사 무 소 명 ⑦ 등 록 번 호 제호 ⑧ 주 소 □□□□...
토지형질변경행위 준공검사원(건축물의 건축,토석채취,죽목벌채,재식) [별지제○호서식] 허가번호: 토지형질변경행위준공검사원 (건축물의 건축, 토석채취, 죽목벌채, 재식) 신 청 인 주 소 구 동 번지 아파트 동 호 성 명 주민등록번호 허 가 사 항 허 가 토 지 허 가 면 적 m○ 허 가 일 자...허 가 목 적 준 공 내 취,...
예비준공 검사조서 예 비 준 공 검 사 조 서 공 사 명: 년 월 일 준공예정 년 월 일 과 계약분 위 공사 예비준공검사의 명을 받아 년 월 일 검사한 결과를 붙임과 같이 보고합니다. 붙임:예비준공검사결과 년 월 일 예비준공검사관 (인) 귀 하 예비준공검사 결과 공사명: 지 적 내 용 시정해야할 사항 비 고
내화구조품질검사신청서 [별지제○호서식] 내 화 구 조 품 질 검 사 신 청 서 접수번호 제 호 접수년월일 건축공사 에 관한 사항 건축소재지 규 모 건축면적: 연면적: 층수:층(지하 층) 공 사 기 간 건축허가: 건축착공: 준공(예정): 건 축 주 설 계 자 공사 감리자 공사 시공자 내화구조 에 관한 사항 지 정 번 호 지모...
예비준공 검사조서 [별지 제○호 서식] 예 비 준 공 검 사 조 서 공 사 명:OOOO ○OO년 O월 O일 준공예정 ○OO년 O월 O일 OOO과 계약분 위 공사 예비준공검사의 명을 받아 ○OO년 O월 O일 검사한 결과를 붙임과 같이 보고합니다. 붙임:예비준공검사결과 ○OO년 O월 O일 예비준공검사관 O O O (인) O O O 귀 하
○. ○. ○ 철거 및 수집 ○;운반공사 시방서 ○. ○. ○ (주) ○ 철 거 공 사 ○. 일반 사항 ○) 적용범위 가. 이 시방은 건축구조물의 전부 또는 일부를 철거하고나 건축구조물의 전부 또는 일부를 철거하거나 건축구조물의 이전을 목적으로 절단 또는 해체를 하는 공사에 적용한다. 나. 해체공사시 건축공사와 공통되는 의...