무료서식 양식 다운로드 프리폼

회사서식 > 계약서서식

계약보증금지급 각서 계약보증금지급 각서 ○. 건 명:○. 계약금액:￦ 귀사와 상기계약을 체결함에 있어 폐사가 계약상 의무를 이행하지 않아 납부 면제된 계약보증금(￦ )을 귀사에 귀속시켜야 할 사유가 발생되어 귀소의 납부요청이 있을 때에는 지체없이 현금으로 납부할 것을 확약하고 지급 각서 를 제출합니다. ○OO년 O월 O일 주 소:OO시 OO구 OO동 OO번지 상 호:OOOO 대표자:O O O O O O O 관 리 처 장 귀 하...

회사서식 > 계약서서식

계약보증금 포기 각서 계약보증금 포기 각서 ○.계약건명:○.계약금액:일금 이천삼백만원정(￦○,○,○) ○.계약금액 지급확정일:○OO년 OO월 OO일 ○.계약보증금액:일금 ... 이에 각서 를 제출합니다. ○ ○...주 소:상 호:대표자:(인) (주민등록번호:)

법률서식 > 내용증명

상속포기 각서 상속포기 각서 회원권 번호:성 명:상기 회원권에 관한 상속권한 일체를 OOO에게 귀속하였음을 동의하며, 상속포기 각서 를 제출합니다. 상 속 인 성 명:OOO 주 소:서울특별시 강남구 OO 번지 주민등록번호:○ ○ 상속포기인 성 명:주 소:주민등록번호:상속포기인 성 명:주 소:주민등록번호:상속포기인 성 명:주 소:주민등록번호:상속포기인 성 명:주 소:주민등록번호:첨부서류:인감증명서 각○부(상속인 상속용, 상속포기인 상속포기용)...

법률서식 > 기타

불법하도급 금지 각서 불법하도급 금지 각서 공 사 명:계약금액:금 원정(\)당사는 귀군과 공사 계약체결 후 불법적으로 하도급 계약을 하지 않으며, 하도급 공사가 있을 시 성실히 신고할 것을 확약하고 이에 각서 를 제출합니다. ○ 년 월 일:::○ ○ ○ ○ 귀하

법률서식 > 기타

계약보증금지급 각서 계약보증금지급 각서 ○. 건 명:○. 계약금액:￦ 귀사와 상기계약을 체결함에 있어 가 계약상 의무를 이행하지 않아 납부 면제된 계약보증금(￦ )을 귀사에 귀속시켜야 할 사유가 발생되어 의 납부요청이 있을 때에는 지체 없이 현금으로 납부할 것을 확약하고 지급 각서 를 제출합니다. ○ 년 월 일 주 소:상 호:대표자:○ ○ ○ ○ 귀 하

법률서식 > 기타

계약보증급 납부 각서 계약보증금 납부 각서 ○ 계약건명:○ 계약금액:금 원정 (금 원정) ○ ... 것을 각서 로 합니다. ○.. 주 소:상호(기관)명:대 표 자: ○; ○; ○ ○ ○ ○ 귀하

법률서식 > 기타

귀국보장 각서 귀국보장 각서 성 명 직 업 주 소 전자메일@전화번호 소속국가 방문국가 방문기간 방문목적 본인은 위와 같이 ○ 추천편지를 받아 ○방문을 실시하며, 방문목적을 성실히 수행하고 본인의 본분을 지켜 ○ 회사 위 명예를 손상시키지 않으며, 방문기간 내에 귀국할 것을 서약하고 각서 합니다. ○ 년 ○ 월 ○ 일 본 인 ○; ○; 보증인 ○; ○; ○ 귀하...

법률서식 > 기타

손해배상보증 각서 손해배상보증 각서 ○ 건 명:○ 계 약 금 액:금 원정 (￦ 원정) ○ 손해배상보증액:금 원정 (\ 원정) ○ 손해배상보증기간:공사착수일로부터 준공후 일까지 건설기술관리법 제○조 제○항 ○;제○항 및 시행령 제○조의 ○에 의거 당해공사를 시공함에 있어 설계상 문제점으로 인하여 가 발생할 때에는 손해배상보증금액을 즉시 현금으로 납부할 것을 ...

회사서식 > 계약서서식

음식료업종표준하도급계약서 음식료업종 표준하도급 기본계약서 OOOO회사(이하 ○;갑 ○;이라 한다)와 OOOO회사(이하 ○;을 ○;이라 한다)는 음식료의 완제품 및 중간재의 물품공급 에 관한 기본사항을 정하기 위하여 다음과 같이 기본계약을 ...

회사서식 > 무역

[별지 제○ ○호 서식] 외화획득용원료공급이행신고서 ①신청인(상호, 주소, 성명) (서명 또는 인) ②인수자(상호, 주소, 성명) (서명 또는 인) ③비고 ④인수자 사후관리기관명 공급물품내역 ⑤공급일자 (인수일자) ⑥내국신용장등 번호 ⑦HS부호 및 수입제한 구분 ⑧품명 및 규격 ⑨단위 및 수량 ⑩금액 기초원료 소요내역 ⑪인)...

회사서식 > 계약서서식

양해 각서 (MOU) 양해 각서 (MOU) 본 양해 각서 는 (이하 ‘갑’이라 한다)과 (이하 ‘을’이라 한다)간에, (이하 ‘회사’라 한다)사이에 ○ 년 월 일 체결한다 (목적) 본 양해 각서 는 ‘갑’ 또는 ‘갑’의 주주가 ‘을’에게 ‘갑’소유 대상회사의 ... 본 각서 체결이후 협의과정에서 양당사자의 합의하에 조정한다. 제○조 (거래대금) 본 거래에 따른 양수도대금은 실사 후 양당사자의 합의하에 최종 결정한다. 제○조 (거래일정) ○. 본 양해 ...

법률서식 > 민사/형사소송

- 사건 물품대금청구사건과 관련된 물품공급 계약을 체결하면서 공급된 물품의 대금은 원고가 직접 ◎◎지방법원 ... ○. 물품공급 계약서 ○. 주민등록표등본(피고) ○. 송달료납부서 ○통 ○통 ○통 ○. ○. ○. 위 피고 ◇◇◇ (서명 또는 날인) ○지방법원 제○민사부 귀중 제출법원 소송이 제기된 법원(수소법원) 제출부수 신청서 ○부 관련법규 민사소송법 제○조 제○항 불복절차 및 기간...

건설서식 > 기타

○ 임시전력 각서 임 시 전 력 각 서 수 용 장 소:수 용 가 명:계약 최대 전력:사 용 기 간:○OO 년 O 월 O 일 부터 ○OO 년 O 월 O 일 까지(O 일간) 상기 임시전력의 사용에 있어 아래 사항을 준수, 이행할 것을 건물주 (또는 토지 소유주)와 연대 각서 로 제출합니다. ○. 사용자인 본인의 전기설비에서 화재, 인축사고, ...

건설서식 > 기타

○ 임시수용 각서 ○ 임 시 수 용 각 서 전 기 사 용 장 소:수 용 가 명:계 약 최 대 전 력:KW 사 용 기 간:○ ○ 년 월 일 부터 ○ ○ 년 월 일 까지(일간)상기 임시 전력의 사용에 있어 아래 사항을 준수, 이행할 것을 건물주(또는 토지 소유주)와 연대 각서 로 제출합니다. ○. 사용자인 본인의 전기설비에서 화재, 인축사고, ...

세무회계서식 > 출납자금

지출결의서 [별지 제○호 서식] (앞 쪽) 증 제 호 지 출 결 의 서 담당 행정실장 학교장 ○ 회계연도 ○학교회계 담당 출납원 계 약 (주 문 ...

민원행정서식 > 산업통상자원부

〔별지 제○호 서식〕〈개정 ○. ○. ○〉 〔별지 제○호 서식〕〈개정 ○. ○. ○〉 자본재동 도입물품명세 확인신청서 처리기간 ○일 본재자재 또는 원자 재를 도입 하고자 하 는자 ①상 호 또는 명 칭 ②사업자 등록번호 ③신고수리된 사업 ④도입자본재설치장소 ⑤도입자본재 사용장소 ⑥신 고 수 리 일 ⑦소 요 자 금 자본재 또는...

회사서식 > 거래/구매/외주

물품납품실적증명서 물품납품(판매) 실적증명서 신 청 인 업 체 명 (상 호) 대 표 자 영업소재지 전화번호 사업자번호 등록번호 증명서 용도 등록서류 제 출 처 사업의 종류 제조( ), 공급( ), 기타()계약 및 납품내용 품 명 실적:계약목적물과 동등이상물품()구분:계약목적과 유사물품()규 격 (품질, 성능 등) 계약번호서류...

법률서식 > 기타

○ 공 사 명 시설공사 성실시공 이행 각서 ○ 공 사 명:○ 계약 금액:○ 공사 기간:당사는 ○.. .일자 상기 공사에 대하여 군산시와 도급계약을 체결하는 시공업체로서 본 공사가 당사의 모든 역량을 기울여 아래와 같이 성실하게 시공할 것을 약속하며, 만일 본 각서 내용을 이행치 않을시에는 관련 법령과 규정등의 범위내에서 ...

부서별서식 > 무역

취소불능 내국신용장 발행신청서 앞 신청일자:년 월 일 년 월 일 취 소 불 능 내 국 신 용 장 신 용 장 번 호 신 용 장 번 호 ○ CMF 번호 ○. 원화여부 ○ 결제통화 및 금액 "개설신청인(상호 주소 대표자 전화)" □ 원 화\□ 외 화 (통화표시) □ 원 화\□② ... □ D/P □ 외화표시 물품공급 계약서 □ 내국신용장 □ 기타 수출관련 계약서 □ ...

회사서식 > 거래/구매/외주

상품공급거래계약서(매장 대리점) 상품공급 거래계약서 상품공급자 (주)OOOO (이하 “갑”이라 칭함)과 공급받는자 (주)OOOO (이하 “을”이라칭함)는 다음과 같이 상품공급 거래계약서를 체결한다 제 ○ 조 (계약의 목적) 본 계약은 “을”이 “갑”의 OOO 상품을 상호 협의한 할인매장 및 지정 판매점에 공급, 판매하는 라칭함)는...