공사도급계약서(○면) 공 사 도 급 계 약 서 ○. 공 사 명:○. 도급금액:일금 원정(단, 부가세 별도) ○. 공사기간:착공:준공:위 공사도급에 관하여 도급인 주식회사 (이하 ‘갑’이라 한다.)와 수급인 (이하 ‘을’이라 한다.)는 다음 조항과 같이 도급계약을 체결한다. 제 ○ 조 【공사의 내용】공사공:준공:위...
건축공사 시방서(총칙 현장관리) 현장관리 ○. 내용 ○.○ 사항 공사현장관리는 원칙적으로 시공자가 자주적으로 한다. ○.○ 건설기술자 등의 배치 가. 는 공사관리 기타 기술상의 관리를 담당하는 건설기술자를 배치하되 기술자격을 증명하는 자료를 제출하여 담당원의 승인을 받는다. 나. 건설기술자 배치기준은, 특기가 없으면 건설...
공사현장 안전관리 수칙 공사현장 안전관리 수칙 시설공사의 는 당해 공사시공으로 인한 낙반, 건축물이나 공사용 공작물의 도궤, 기타 낙하물 및 고압전선등에 의한 인적, 물적 재해와 화재 등 예방을 위하여 시공현장에서 다음 각항을 준수하여야 한다. ○. 공사현장 주위에는 건축법 규정에 따른 규격의 가설울타리와 낙하물 방지망을압전선등에...
자재수급세부계획서()월분 자재수급 세부계획서 (공사명:)결 재 자 재 공 무 소 장 공 종 규 격 단위 단가 실행예산분 변경추가분 사전공사분 계 투 입 예정량 비 고 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액
우편번호/ 주 소/전화번호/전송번호/담당 문서번호 시행일 받 음 보내는 곳 서명(인) 제 목 OO공사 발생품(잉여자재) 현황보고 발생품(잉여자재) 현황을 아래와 같이 보고합니다. 품 명 규 격 수 량 사용가능량 사용불가능량 보관상황
감정료산정서 감 정 료 산 정 서 ○. 직접비 조사감정내용 투입인원 및 단가 계 건축사 단가 건 축 사 보 고급 단가 중급 단가 초급 단가 ○. 현장조사 실측 ○. 도면작성 ○. 구조계산 ○. 구조보강방법 ○. 내역서산출 ○. 기계기구사용 ○. 판단및감정서작성 계 ○. 간접비 내 용 산 출 근 거 금 액 비 고 직접비 ×...
신원보증계약서 피고용자 주 소:성 명:생년월일:년 월 일생 사용인 와 위 피고용자의 신원보증인 와의 사이에 신원보증계약을 체결합니다. 제○조 피고용자가 사용자와의 근로계약을 위반하거나 또는 고의나 과실로 사용자에게 중대한 금전 상, 업무상, 신용상 피해를 주었을 경우에는 연대하여 책임을 진다. 제○조 다음의 경우에는 지체고용자가...
공사계약일반조건 공사계약일반조건 (회계예규 ○.○ ○ ○, ‘OO. OO. OO) 제○조(총칙) 계약담당공무원과 계약상대자는 공사도급표준계약서(이하 “계약서”라 한다)에 기재한 공사의 도급계약에 관하여 제○조의 규정에 의한 계약문서에서 정하는 바에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 이를 이행한다. 제○조(정의) 이 조건이하...
합의각서 (인테리어공사) 합 의 각 서 공 사 명:OOO인테리어공사 공사금액:O,OOO원 시행사 (갑) 성 명:O O O( )주 소:연락처:시공사 (을) 성 명:O O O( )주 소:연락처:복층계약자 (병) 성 명:O O O( )주 소:연락처:OOO 복층공사를 시공함에 있어 시행사:( )를 갑이라칭하고 시공사인:( )을 사...
기술부대조건(승강기공사) 기술부대조건 (승강기공사) ○. 일반 사항 ○.○ 적용 범위 ○) 본 공사는 "갑"이 제공하는 설계도서(도면, 시방서, 부대조건, 일반조건, 현장설명서, 내역서 등)에 의거 책임 시공되어야 한다. ○) 감독원(갑)의 서면 지시 또는 구두에 의한 "을"의 확인서도서(도면,...
공사도급계약서(완전판) 공 사 도 급 계 약 서 ○. 공 사 명:OOOO ○. 도급금액:일금 OOO 원정(단, 부가세 별도) ○. 공사기간:착공:○OO. OO. OO. 준공:○OO. OO. OO. 위 공사도급에 관하여 도급인 주식회사 OOOO (이하 ‘갑’이라 한다.)와 수급인 OOOO (이하 ‘을’이라 한다.)는 다음 :○OO....
공 사 명:○ 아파트(○단지) 소화 및 급수 배관 교체공사 공 사 시 방 서 공 사 명:○ 아파트(○단지) 소화 및 급수 배관 교체공사 ○. ○ (주) ○ 공 사 시 방 서 ○. 개 요 가. 공 사 명:○ 아파트 (○단지) 소화 및 급수배관 교체공사 나. 위 치:아파트 ○개동 다. 공사범위 라. 공사기간:계약일로부터 ○일...
건축공사시방서 건축공사시방서 ○. 공사개요 (○) 한국 청소년 OO공원 조성사업 시공계획 (○) 시공사:OO산업(주) ○. 공사계획 ○.○ 자재 투입 계획 (○) 관급자재 품명 단위 ○월 ○월 ○월 ○월 합계 철근 TON CON'C ㎡ 시멘트 log/bag (○) 사급자재 품명 단위 ○월 ○월 ○월 ○월 합계 철근 TON...
건축공사 시방서(지정 및 기초공사 특수콘크리트 말뚝 지정공사) 특수콘크리트 말뚝 지정공사 ○. 콘크리트 말뚝 ○.○ 자 재 가. 주입(부어넣기) 모르터의 재료, 배합 및 굵은골재의 크기 등은 공사시방에 따른다. 나. 기타의 자재 등은 ○(철근 콘크리트 공사)의 규정에 따른다. ○.○ 및 공기구 가. 말뚝에 사용하는 철근의...
구매업무처리규정 구매업무처리규정 제 ○ 장 총 칙(제○조~제○조) 제 ○ 조【목적】 이 규정은 회사의 구매업무처리를 합리적으로 관리하여 업무의 실적 및 사무능률 증진에 기여함을 목적으로 한다. 제 ○ 조【적용범위】 이 규정의 적용범위는 다음과 같다. 다만, 따로 정함이 있는 경우를 제외한다. ○. 원료 ○;부자재의 구입,실적...
출연재산사용명세서 [별지 제○호 서식의 부표 ○] (○.○.○. 개정) 사업연도 출연재산사용명세서 법 인 명 사업자등록번호 법인등록번호 (단위: 원, ㎡) 출연받은 재산 출 연 자 ○년 내 사용금액 ⑫ 직접공익목적미사용금액 (④ ⑨) ⑬ 비고 ①재산 종류 ②재산의 소재지 ③수량 (면적) ④가액 ⑤성 명 (법인명) ⑥주 소...
행정기관자료전직접수집(파생자료) [별지 제○호 서식] ○; ○; 직접수집 ○; ○; 행 정 기 관 자 료 전 │ │ ○; ○; 파생자료 ○; ○;...수집세무서 활용세무서 상 호 성명 수 집 처 수집 일자 사 업 자 등록번호 주민등록번호 자료 번호 일련 번호 사 업 장 (주 소) 수 집 내 용 결 월 재 일 담 당○;...
공사계약일반조건 공사계약일반조건 (회계예규 ○.○ ○ ○, ○. ○. ○) 제○조(총칙) 계약담당공무원과 계약상대자는 공사도급표준계약서(이하 “계약서”라 한다)에 기재한 공사의 도급계약에 관하여 제○조의 규정에 의한 계약문서에서 정하는 바에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 이를 이행한다. 제○조(정의) 이 조건에서 사계약서”라...
공사자금청구및현황보고 문서번호:수 신:사 장 경 유:참 조:기획관리실 제 목:공사자금청구 및 현황보고서 당 현장의()월분 공사 집행 현황을 첨부와 같이 보고 합니다. 년 월 일 현장명:현장소장: ○; ○; 공무담당: ○; ○; 관리담당: ○; ○; 직위 부서 담 당 과 장 부 장 사 장 결 재 기술부 공무부 협 조 관재과와...