무료서식 양식 다운로드 프리폼

건설서식 > 공사감리업무

공사 기성부분 검사조서 【별지제○호 서식】 공사기성부분 검사조서 공 사 명： 년 월 일 준공 년 월 일 와 계약분 위 공사 제 회 기성부분검사의 명을 받아 년 월 일 검사한 결과 별지 내역서와 같이 전공사에 대하여 그 기성공정을 %로 조정함. 단 수중지하 및 구조물 내부 또는 저부등 시공후 매몰된 부분의 검사는 별지 감리...

건설서식 > 공사감리업무

공사감독자(기성부분,준공)감독조서 기성부분 공사감독자( )감독조서 준 공 공 사 명： 년 월 일 과 계약분 위 공사의 감독자로 임명받아 년 월 일부터 년 월 일까지 실지 현장 감독한 결과(제 회 기성부분검사까지의)공사 전반에 걸쳐 공사설계도서, 제시방서 및 품질관리 기준 및 기 타 약정대로 어김없이 전공사의 %가 기성 되일부터...

건설서식 > 공사준공

준공검사조서 [별지 제○호 서식] 준공검사조서 공 사 명:○OO년 O월 O일 준공 ○OO년 O월 O일 OOO와 계약분 위 공사 준공검사의 명을 받아 ○OO년 O월 O일 검사한 결과 공사설계도서 및 기타 약정대로 어김없이 준공하였음을 인정함. 단, 수중 지하 및 구조물의 내부 또는 저부 등 시공 후 매몰된 부분의 검사는 별받아...

건설서식 > 공사감리업무

감리원(기성부분,준공)감리조서 【별지제○호 서식】 기성부분 감리원( )감리조서 준 공 공 사 명： 년 월 일 과 계약분 위 공사의 감리원으로 임명받아 년 월 일부터 년 월 일까지 실지 현장 감리한 결과(제 회 기성부분검사까지의) 공사 전반에 걸쳐 공사설계도 %가 기성 서, 품질관리기준 및 기타 약정대로 어김없이 전공사의(명받아...

건설서식 > 공사준공

감리조서(기성부분감리원준공) 기성부분 감리원( )감리조서 준 공 공 사 명:○OO 년 OO 월 OO 일 OOO 와 계약분 위 공사의 감리원으로 임명받아 ○ 년 월 일부터 ○ 년 월일까지 실지 현장 감리한 결과 (제 회 기성부분검사까지의) 공사전반에 걸쳐 공사설계도서,%가기성 품질관리기준 및 기타 약정대로 어김 없이 전공사임명받아...

회사서식 > 거래/구매/외주

외주공사 기성조서 외주공사 기성조서 旣成內譯 檢 計 技 術 部 印 工事管理部 印 작성일:○ 년 월 일 現 場 名 工 程 率 豫 定%工 種 實 施%下 都 子 名 期 間 까지 下都金額(推定) 實作業日數 區 分 비 고 供給加額 V. A. T. 계%○) 先 給 金 ○) 累計 旣成 合 計 旣 支 拂 額 今 回 旣 成 ○) 今 回 %下...

건설서식 > 공사감리업무

공사감독자 기성부분 준공 감독조서 [별지 제○호 서식] ┌기성부분┐ 공사감독자 감독조서 └ 준 공 ┘ 공 사 명:○OO년 O월 O일 OOO과 계약분 위 공사의 감독자로 임명받아 ○OO년 O월 O일부터 ○OO년 O월 O일까지 실지 현장 감독한 결과(제 O 회 기성부분검사까지의)공사 전반에 걸쳐 공사설계도서, 제 ┌전공사의 약분...

건설서식 > 공사예산/실행

복수예비가격조서 복 수 예 비 가 격 조 서 ○ 공사(용역)명:OOOO 신축공사 ○ 설 계 금 액:원 ○ 기 초 금 액:원 연번 증감율(%) 예비금액 비고 연번 증감율(%) 예비금액 비고 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ (주)OOOO건설 대표이사 비금액...

건설서식 > 공사예산/실행

예비가격조서 예 비 가 격 조 서 입 찰 건 명 OO 신축공사 예 비 가 격 일금 :(￦)자 료 구 분 금 액 기 초 설 계 금 액 ○,○,○ 원 기 초 금 액 ○,○,○ 원 사 정 금 액 ○,○,○ 원 절 감 액 ○,○,○ 원 위와 같이 예비가격을 결정함. ○OO년 O월 O일 (주)OOOO건설 대표이사 OOO (인)

건설서식 > 공사예산/실행

공사원가예정가격산출기초조서 공사원가예정가격산출기초조서 결 재 담 당 과 장 부 장 처 장 공사명 계 약 방 법 입찰년월일 예산액 사 정 액 순 공 사 원 가 비목 구 분 예 산 액 사 정 액 증 감 액 비 고 재 료 비 (A) 직 접 재 료 비 간 접 재 료 비 작업설부산물등(△) 소 계 노무비 (B) 직 접 노 무 비 공...

건설서식 > 공사준공

예비준공검사조서 예 비 준 공 검 사 조 서 공 사 명： ○OO년 O월 O일 준공예정 ○OO년 O월 O일 OOO과 계약분 위 공사 예비준공검사의 명을 받아 ○OO년 O월 O일 검사한 결과를 붙임과 같이 보고합니다. 붙임：예비준공검사결과 ○OO년 O월 O일 예비준공검사관 O O O (인) O O O 귀 하 예비준공검사 결과...

건설서식 > 공사준공

예비준공검사조서 예 비 준 공 검 사 조 서 공 사 명： 년 월 일 준공예정 년 월 일 과 계약분 위 공사 예비준공검사의 명을 받아 년 월 일 검사한 결과를 붙임과 같이 보고합니다. 붙임：예비준공검사결과 년 월 일 예비준공검사관 (인) 귀 하 예비준공검사 결과 공사명： 지 적 내 용 시정해야할 사항 비 고

회사서식 > 건축

공사계약특수조건 공사계약 특수조건 (조달청 계약 ○ ○. ○. ○. ○) 제○조(목적) 이 공사계약특수조건(이하 “특수조건”이라 한다)은 조달청 계약담당공무원과 계약상대자가 체결하는 공사도급계약의 내용을 규정함을 목적으로 한다. 제○조(정의) ①이 특수조건에서 사용하는 용어의 정의는 특수조건에서 달리 정하는 경우를 제외하...

법률서식 > 민사/형사소송

청구서(공판조서낭독) [서식예 ○] 공판조서낭독청구 공 판 조 서 낭 독 청 구 사 건 ○고단 ○호 ○사건 피 고 인 ○ ○ ○ 위 사건에 관하여 피고인은 다음 번 공판의 변론준비를 하고자 하나 피고인은 무학자로서 문맹인 관계로 조서를 읽지 못하는바, 다음 조서를 낭독하여 주시기 바랍니다. 다 음 조 서:증인 ○ ○ ○의여...

민원행정서식 > 경찰청

[별지 제○호서식] 도로공사준공검사신청서 귀하 도 로 의 종 류 노 선 명 도로공사허가연월일 년 월 일 공 사 의 종 류 공 사 의 구 간 부터 까지(㎞) 공사시행장소 착수연 월일 년 월 일 준공연월일 년 월 일 도로법시행령 제○조제○항의 규정에 의하여 위와 같이 도로공사를 완료하였으므로 준공검사를 신청합니다. 년 월 일...

법률서식 > 민사/형사소송

신청서(증인신문조서등본교부) [서식예 ○] 증인신문조서등본교부신청서 증인신문조서등본교부신청서 사 건 ○고단 ○호 ○사건 피 고 인 ○ ○ ○ 위 사람에 대한 귀원 ○고단 ○호 ○사건에 관하여, 증인 ○ 신문조서 ○통을 교부하여 주시기 바랍니다. ○년 ○월 ○일 피 고 인 ○ ○ ○ (인) ○ ○ 지 방 법 원 귀 중 제출...

법률서식 > 민사/형사소송

신청서(공판조서등본교부) [서식예 ○] 공판조서등본교부신청 공 판 조 서 등 본 교 부 신 청 사 건 ○고합 ○호 ○사건 피 고 인 ○ ○ ○ 위 사건에 관하여 피고인은 다음 번 공판에 참고하고자 아래 공판조서의 등본을 신청하오니 교부하여 주시기 바랍니다. 아 래 ○. 제○회 공판조서(○. ○. ○.) ○년 ○월 ○일 위위...

민원행정서식 > 국세청

간이심사대상사건 검토조서 [별지 제○호 서식] (심사청구)간이심사대상사건 검토조서 근거: 국세심사사무처리규정 사 건 명 사건번호 접수일자 결 재 청 구 인 주 소 계장 과장 국장 성 명 세 목 청구세액 원 처분 내용 관련 법령 사건 유형 이 유 (주): 사건유형은 국세심사사무처리규정 제○조의 ○의 ○mm×○mm(인쇄용지(...

민원행정서식 > 국세청

간이심사대상사건검토조서 [별지 제○호 서식] (심사청구)간이심사대상사건 검토조서 근거: 국세심사사무처리규정 사 건 명 사건번호 접수일자 결 재 청 구 인 주 소 계장 과장 국장 성 명 세 목 청구세액 원 처분 내용 관련 법령 사건 유형 이 유 (주): 사건유형은 국세심사사무처리규정 제○조의 ○의 ○mm×○mm(인쇄용지(특청...

교육서식 > 물품

불용품 폐기(해체) 조서 불용품폐기(해체)조서 관련 문서 번호 장 소 일 자 년 월 일 집 행 자 직위직급 성 명 인 입 회 자 직위직급 성 명 인 정부물품분류번호 품 명 단위 규 격 수 량 금 액 폐기처분의 방법 또는 해체 이유 해체할 때 활용소...